Norma Legal Oficial del día 05 de Febrero del año 2001 (05/02/2001)
Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.
TEXTO DE LA PÁGINA 12
Pag. 198206
NORMAS LEGALES
MORDAZA, lunes 5 de febrero de 2001
notariales y registrales correspondientes a la cesion en uso del terreno. Articulo 12º.- Licencias La entidad beneficiaria debera iniciar los tramites pertinentes para la obtencion de la Licencia de Obra y posterior Declaratoria de Fabrica, de conformidad con las normas vigentes en su oportunidad y abonando los derechos que correspondan. Articulo 13º.- Inscripcion Registral La entidad beneficiada procedera a la inscripcion registral de la escritura de la cesion en uso otorgada y luego de la Declaratoria de Fabrica correspondiente. Articulo 14º.- Pago de tributos La entidad beneficiada debera cumplir con el pago de los tributos municipales de acuerdo a las normas vigentes que correspondan. Articulo 15º.- Inventario de los terrenos Todos los terrenos que MORDAZA cedidos en uso seran incorporados en los inventarios de las reparticiones y/o de las instituciones que los usen, y seran los titulares responsables de su permanencia en el dominio del Estado y su integridad fisica. En el eventual caso de invasion del terreno por terceros, la Municipalidad de San MORDAZA podra iniciar las acciones administrativas y/o legales necesarias para las acciones de desalojo o demolicion. Articulo 16º.- Causales de ampliacion de plazos y penalidades por incumplimiento de plazos de ejecucion de Obras Para el computo del inicio de los plazos pactados para la ejecucion de obras, se contabilizara como inicio de plazo de obra, el dia util siguiente a la entrega de terreno. Los plazos del cronograma de ejecucion de obras se cumpliran estrictamente segun lo especificado en este, controlandose por partidas especificas, salvo las siguientes circunstancias que podran considerarse como causales de ampliacion de plazos: - En caso fortuito, debidamente justificado y no imputable a la entidad a quien se le cede el terreno en uso. - En casos de modificaciones al proyecto, ordenados por la Municipalidad de San MORDAZA, debidamente acordados por las partes. Las ampliaciones de plazo, seran aprobadas con Resolucion de Alcaldia. Se aplicaran las siguientes penalidades en caso de incumplimiento de plazo de obra: 5 % UIT por cada dia de retraso en el plazo de ejecucion de obra. 50% UIT por realizar modificaciones sustanciales sin dar aviso a la Municipalidad, sin perjuicio de la respectiva regularizacion. El retraso se computara una vez concluida la obra. De detectarse un avance menor al 75% correspondiente en un determinado periodo, el mismo que no podra ser menor de 30 dias calendario, se debera presentar MORDAZA cronograma de ejecucion de Obras replanteando los trabajos restantes a ejecutar. Articulo 17º.- De la reversion del predio La Municipalidad reasumira la administracion del bien tan pronto deje de ser usado para el fin que se otorgo, asi como tambien si transcurridos dos anos desde la fecha de entrega del terreno cedido en uso, no se le hubiere aplicado a tal fin. Las edificaciones que hubiera realizado la entidad cesionaria, para los efectos de la reversion, no generaran obligacion de pago alguno por parte de la Municipalidad. Articulo 18º.- Procedimiento para la Reversion La Gerencia de Fiscalizacion y la Gerencia de Desarrollo MORDAZA seran las encargadas de fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de la cesion en uso, de tal manera que, una vez constatado el incumplimiento debera emitir informe dirigido a Secretaria General a fin que sea some-
tido a consideracion del Concejo Municipal para que, previo Dictamen de la Comision de Desarrollo MORDAZA y de la Comision de Asuntos Legales y Secretaria General, se declare la reversion a traves de Acuerdo de Concejo. CAPITULO IV DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES Disposicion Transitoria Unica.- Todas las cesiones en uso otorgadas por la Municipalidad, asi como aquellas solicitudes que se encuentren en tramite se adecuaran a lo dispuesto en la presente Ordenanza, no importando el estado en que se encuentren. Disposicion Final Unica.- El presente Reglamento entrara en vigencia al dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial El Peruano. Registrese, comuniquese y cumplase. MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA 17500
Aprueban Reglamento de Aplicacion de Sanciones Administrativas y Cuadro de Infracciones y Sanciones
ORDENANZA Nº 218 San MORDAZA, 31 de enero de 2001 EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MORDAZA VISTO, en su II-2001 Sesion Ordinaria de fecha 30 de enero del 2001, el Dictamen Nº 035-2001-MDSB-CALYSG referente al Proyecto de Ordenanza de Reglamento de Aplicacion de Sanciones Administrativas y Cuadro de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad de San MORDAZA, presentado por la Comision de Asuntos y Secretaria de Concejo. Estando a lo expuesto y, lo dispuesto en el Art. 109º de la Ley Organica de Municipalidades Nº 23853; ORDENANZA REGLAMENTO DE APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA MUNICIPALIDAD Articulo Primero.- Aprobar el Reglamento de Aplicacion y Sanciones Administrativas de la Municipalidad de San MORDAZA, el mismo que consta de 37 articulos y cuatro disposiciones finales y forman parte integrante de la presente ordenanza. Articulo Segundo.- Aprobar el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas, el mismo que forma parte integrante de la presente ordenanza. Articulo Tercero.- Encargar a las Gerencias y Subgerencias competentes el cumplimiento de la presente ordenanza. ORDENANZA REGLAMENTO DE APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS TITULO I GENERALIDADES CAPITULO I OBJETIVOS Y ALCANCES Articulo 1º.- ALCANCE El presente Reglamento de Aplicacion de Sanciones (RAS) MORDAZA el procedimiento de imposicion y ejecucion de sanciones administrativas contenidas en el Cuadro de Infracciones y Sanciones, asi como cualquier infraccion a