Norma Legal Oficial del día 02 de Junio del año 2010 (02/06/2010)

Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.

TEXTO DE LA PÁGINA 44

419974

NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, miercoles 2 de junio de 2010

Sancionan a Constructora y Servicios Internacionales S.A.C. y a personas naturales con inhabilitacion temporal en sus derechos de participar en procesos de seleccion y contratar con el Estado
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO RESOLUCION Nº 1039-2010-TC-S1 Sumilla: El articulo 294 del Reglamento establece que aquellos contratistas que den lugar a la resolucion del contrato por causal atribuible a su parte seran inhabilitados temporalmente para contratar con el Estado por un periodo no menor de uno ni mayor de dos anos. MORDAZA, 27 de MORDAZA de 2010 VISTO en sesion de fecha 25 de MORDAZA de 2010 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado el Expediente 787-976/2009.TC (Expedientes Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador contra el Consorcio Huaura conformado por las empresas Constructora y Servicios Internacionales S.A.C., Ing. MORDAZA MORDAZA MORDAZA y la Ing. MORDAZA MORDAZA Anicama Munante, por haber dado lugar a la resolucion del Contrato de Elaboracion del Expediente Tecnico y Ejecucion de Obra, derivado del Procedimiento Especial de Seleccion Nº 001-2007-MDH, efectuado por la Municipalidad Distrital de Huaura, para el "Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado MORDAZA MORDAZA Mariategui"; y atendiendo a los siguientes: ANTECEDENTES: 1. El 25 de septiembre 2007, la Municipalidad Distrital de Huaura, en adelante la Entidad, convoco al Procedimiento Especial de Seleccion Nº 001-2007-MDH, para la elaboracion del expediente tecnico y ejecucion de la obra: "Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado MORDAZA MORDAZA Mariategui, Distrito de Huaura, Huara-Lima"; con un valor referencial total ascendente a S/. 1`630,853.00 Nuevos Soles, incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV). 2. El 12 de octubre de 2007, se realizo el acto de MORDAZA de propuestas; y el 15 de octubre de 2007, tuvo lugar el acto de otorgamiento de la buena pro, la misma que fue adjudicada al Consorcio Huaura conformado por las empresas Constructora y Servicios Internacionales S.A.C., Ing. MORDAZA MORDAZA MORDAZA y la Ing. MORDAZA MORDAZA Anicama Munante, en adelante el Contratista, por el monto total ofertado de S/. 1'467,767.70 Nuevos Soles. 3. El 24 de octubre de 2007, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato de Elaboracion del Expediente Tecnico y Ejecucion de Obra "Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado MORDAZA MORDAZA Mariategui, Distrito de Huaura ­ Lima". El contratista se comprometia a entregar el proyecto y/o elaboracion del expediente tecnico y a ejecutar la obra en el siguiente plazo: a. Desarrollo del Expediente Tecnico b. Ejecucion de Obras c. Supervision PLAZO TOTAL 18 dias naturales 120 dias naturales 120 dias naturales 150 dias naturales

de pleno derecho el contrato suscrito con el contratista, a razon de los incumplimientos advertidos durante la ejecucion de la Obra. Segun se detalla en los siguientes informes: Nº 005-2008/IO ­VPT/MDH de fecha 05 de junio de 2008, e Informes Nºs. 006-2008/VRCC-SO-007-2008/ VRCC y 008-2008/VRCC-SO del 09 de junio de 2008. 7. A su turno, el Contratista solicito someter la controversia suscitada a razon de la Resolucion de Alcaldia Nº 0440-2008-ALC/MDH a una conciliacion, la misma que concluyo con acuerdo parcial de la partes, segun de advierte del Acta de Conciliacion Nº 586-2008 expedida por el Centro de Conciliacion "Camara Peruana de Conciliacion, Arbitraje y Mediacion CAMPECAM" del 08 de agosto de 2008, en MORDAZA, la Entidad y el Contratista suscribieron el siguiente acuerdo: - La Entidad, acepta establecer los mecanismos legales correspondientes a fin de dejar sin efecto la Resolucion de Alcaldia Nº 440-2008-ALC/MDH del 13 de junio de 2008, en el extremo que resuelve el contrato suscrito con el Contratista. - La Entidad, acepta dejar sin efecto la ejecucion de las Cartas Fianzas otorgadas por el Contratista. - Estando a la solucion de la presente, el Contratista sigue sujeto a los efectos legales de la intervencion economica establecida mediante Directiva Nº 0012003/CONSUCODE/PRE, aceptando la intervencion economica, a fin de culminar la obra. - Aperturar una cuenta mancomunada por parte del Contratista, a mas tardar el 14 de agosto de 2008, debiendo para tal efecto, el representante legal del consorcio apersonarse a la Entidad. - El Contratista, se compromete a otorgar una garantia ascendente a la suma de S/. 40,000.00 nuevos soles, la misma que tiene la calidad de deposito en garantia. - El Contratista, se compromete a iniciar la ejecucion de la obra, el dia lunes 11 de agosto de 2008, asimismo, se compromete a culminar la obra en un plazo de 45 dias. 8. Mediante Resolucion de Alcaldia Nº 565-2008-ALC/ MDH de fecha 11 de agosto de 2008, se aprueba dejar sin efecto legal la Resolucion de Alcaldia Nº 0440-2008-ALC/ MDH, designandose como MORDAZA interventor de la obra al Ing. MORDAZA Hilber MORDAZA MORDAZA, Sub Gerente de Desarrollo MORDAZA y Rural. 9. Con Carta Notarial de fecha 20 de agosto de 2008 (Notaria MORDAZA 001349-08), la Entidad comunica al Contratista que pese haberse comprometido iniciar la ejecucion de la obra el 11 de agosto de 2008 no ha retomado el inicio de la ejecucion de la obra, asi como al haberse comprometido aperturar la cuenta mancomunada para el dia 14 de agosto ultimo, lo cual tampoco cumplio, requiriendose el cumplimiento respectivo. 10. Con Carta Notarial de fecha 20 de agosto del 2008 (Notaria MORDAZA Nº 1350-08) se requiere al Contratista cumpla con presentar en el plazo de quince (15) dias el cronograma acelerado de obra, asi como la presencia fisica del Residente de Obra y hacerle recordar que el cuaderno de obra debe estar en la obra a efectos de las anotaciones respectivas. 11. Con Carta Notarial de fecha 20 de agosto de 2008 (Notaria MORDAZA Nº 1351-08) mediante el cual se le exhorta al Contratista que en el plazo MORDAZA de quince dias, se sirva remitir las polizas de seguro vigente contra todo MORDAZA de riesgo. 12. Con Carta Notarial de fecha 20 de agosto de 2008 (Notaria MORDAZA Nº 1352-08) se requiere al Contratista se sirva apersonar a la Entidad a efectos de poder suscribir la clausula adicional correspondiente al contrato de elaboracion de expediente tecnico y ejecucion de la obra. 13. Con Carta Notarial de fecha 20 de agosto de 2008 (Notaria MORDAZA Nº 1353-08) se le comunica al Contratista los alcances de la Resolucion de Alcaldia Nº 565-2008ALC/MDH. 14. A traves de la Carta Notarial de fecha 22 de septiembre de 2008 (Notaria MORDAZA Nº 1552-08), se le requiere al Contratista cumpla con poner fisicamente en obra el Cuaderno de Obra, bajo apercibimiento de denunciarlo ante el Ministerio Publico por el delito de apropiacion ilicita. 15. Con Carta notarial de fecha 17 de octubre de 2008, se le indico al contratista que al haberse reiniciado los trabajos de obra el dia 18 de agosto, y siendo la ejecucion total pactada en 45 dias, esta vencio el 01 de octubre del

4. Mediante Resolucion de Alcaldia Nº 260-2008ALC/MDH de fecha 10 de MORDAZA de 2008, se aprobo la intervencion economica de la Obra " Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado MORDAZA MORDAZA Mariategui, Distrito de Huaura, Huara- Lima", ejecutada por el Contratista, designandose como interventor de la obra Ing. MORDAZA MORDAZA Tadey. 5. A traves de la Carta Nº 047-2008-R. L/C. H de fecha 15 de MORDAZA de 2008, remitido por el Contratista, acepta la Intervencion Economica de la Obra por parte de la Entidad. 6. Mediante Resolucion de Alcaldia Nº 0440-2008-ALC/ MDH, de fecha 13 de junio de 2008, la Entidad resolvio