TEXTO PAGINA: 119
PÆg. 274409 NORMAS LEGALES Lima, jueves 12 de agosto de 2004 EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO POR CUANTO: El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión Ordinaria de la fecha; CONSIDERANDO: Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 154-MSS publicada el 15.OCT.2003, en el Diario Oficial El Perua- no, se aprueba el Reglamento normando las condicio- nes y requisitos para el Registro de Organizaciones Sociales conforme lo establece la Ley, disponiendo en la Tercera y Quinta Disposiciones Complementa- rias y Transitorias, la responsabilidad del cumplimiento de dicha Ordenanza corresponde a las Direcciones de Desarrollo Urbano, Bienestar Social y Desarrollo Humano, conjuntamente con las Subdirecciones a su cargo; Que, posteriormente se expide la Ordenanza Munici- pal Nº 184-MSS, publicada el 17.ABR.2004 en el Diario Oficial El Peruano, en cuyo Artículo 1º, por error se con- signó: "Modificar los artículos 3º y 5º del Título IX de la Ordenanza Municipal Nº 154-MSS; cuando lo correcto es: "Modificar la Tercera y Quinta Disposiciones Com- plementarias y Transitoria del Título IX, ..." ; Que, en virtud de lo expuesto, se ha considerado necesario efectuar la aclaración pertinente y consiguiente modificación de la Ordenanza Municipal Nº 184-MSS; en dicho extremo; Estando al Informe Nº 075-2004-SGPV-GM-MSS emi- tido por la Subgerencia de Participación Vecinal y el Infor- me Nº 754-2004-OAJ-MSS emitido por la Oficina de Ase- soría Jurídica; Contando con opinión favorable, según Dictamen Con- junto Nº 01-2004-CASYPV-CAJ-MSS de las Comisiones de Asuntos Sociales y Participación Vecinal y de Asuntos Jurídicos; De conformidad con lo establecido por los artículos 9º numeral 8), 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; adoptó por Unanimidad la siguiente: ORDENANZA MODIFICATORIA DEL ARTÍCULO 1º DE LA ORDENANZA Nº 184-MSS Artículo Único.- Modificar los tres primeros párra- fos del artículo 1º de la Ordenanza Municipal Nº 184- MSS, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 1º.- Modifíquense la Tercera y Quinta Disposi- ciones Complementarias y Transitorias del Título IX, artí- culos 10º y 11º del Título IV, artículo 14º del Título VII y artículo 16º del Título VIII de la Ordenanza Nº 154-MSS, por los siguientes textos: Tercera.- La Subgerencia de Participación Vecinal, responsable del Registro de Organizaciones Sociales, apoyará con programas especiales de difusión y capacitación a las Organizaciones Sociales, para su re- gistro. Quinta.- La Subgerencia de Participación Vecinal, queda encargada del cumplimiento de la presente Orde- nanza. POR TANTO: Mando se registre, publique y cumpla.CARLOS DARGENT CHAMOT Alcalde 14643PROVINCIAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZÁNGARO Autorizan adquisición de carpeta asfÆltica para la ejecución de diversas obras mediante proceso de adjudicación directa de menor cuantía ACUERDO DE CONCEJO Nº 045-04/CM-MPA/P EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEAZÁNGARO - REGIÓN PUNO POR CUANTO:El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 015-04 de fecha 21 de julio del 2004, a mérito del Informe Técnico-Legal de fecha 20 de julio del 2004 suscrito por el Jefe dela Oficina de Asesoría Legal y Jefe de la Subgerencia deObras y Desarrollo Urbano que sustentan la necesidad deDeclarar en Situación de Urgencia las obras: Pavimenta-ción y Repavimentación de la Av. Lizandro Luna, Tacna yÓvalo Encuentro Av. Los Próceres (mayores metrados);obra: Pavimentación Jr. 9 de Octubre; y, obra: Pavimenta-ción y Repavimentación Jr. Julia H. Paredes Fase II; CONSIDERANDO: Que, la Municipalidad Provincial de Azángaro a través de la Subgerencia de Obras y Desarrollo Urbano viene eje-cutando por la modalidad de administración directa las si-guientes obras: Pavimentación y Repavimentación de laAv. Lizandro Luna, Tacna y Óvalo Encuentro Av. Los Pró-ceres (mayores metrados); obra: Pavimentación Jr. 9 deOctubre; y, obra: Pavimentación y Repavimentación Jr. JuliaH. Paredes Fase II, los que cuentan con sus respectivosproyectos y cuentan con el financiamiento en el Presupues-to Institucional de Apertura del 2004; Que, de acuerdo al cronograma de ejecución de obra con- siderado en los expedientes técnicos, el Residente de Obraha cumplido con formular el requerimiento de la carpeta as-fáltica en las cantidades detalladas, requerimiento que ha sidoformulado el 17 de junio del 2004, mediante el Informe Nº 49-2004-RDO/MPA, no obstante a que previamente se ha re-querido el referido material de manera detallada mediante In-forme Nº 48-2004-RDO/MPA, los que no fueron viabilizadosadministrativamente por el Órgano competente; Que, la adquisición debe someterse al proceso de se- lección de licitación pública, esto debido a la cuantía, noobstante a que dicho proceso está supeditado a un proce-so y un cronograma y/o calendario que supera los 20 díascalendario, sin tener en consideración la posible segundaconvocatoria, las impugnaciones entre otros mecanismospor los que se procesa una adquisición bajo esta modali-dad. Estos actos han motivado a los Jefes de las Oficinasde Asesoría Legal y de la Subgerencia de Obras y Desa-rrollo Urbano a pedir la declaratoria en situación de urgen-cia a las obras: Pavimentación y Repavimentación de laAv. Lizandro Luna, Tacna y Óvalo Encuentro Av. Los Pró-ceres (mayores metrados); obra: Pavimentación Jr. 9 deOctubre; y, obra: Pavimentación y Repavimentación Jr. JuliaH. Paredes Fase II, respectivamente; Que, la declaratoria de urgencia se fundamenta bási- camente en que no se ha previsto a nivel administrativo elproceso de selección para adquirir los insumos para la car-peta asfáltica en relación al requerimiento formulado y elcronograma de ejecución de obra y de cumplir el procedi-miento regular establecido en el TUO de la Ley de Contra-taciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. Nº012-2001-PCM y su reglamento aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM, significaría modificar el cronograma de ejecu-ción de obra, implicaría la ampliación del plazo de ejecu-ción, originaría la suspensión del personal, asignación demayores presupuestos, entre otros. Además se debe te-ner en consideración el cambio de la temporada climáticay la proximidad de las precipitaciones pluviales como que