Norma Legal Oficial del día 07 de Junio del año 2013 (07/06/2013)

Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.

TEXTO DE LA PÁGINA 48

496710
Nº de Orden DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS

El Peruano Viernes 7 de junio de 2013
COSTOS ADMINISTRATIVOS (en % UIT) 6.- Estados Financieros auditados individuales o consolidados en los que se pueda evidenciar en forma individual la informacion de la empresa que solicita su inscripcion, correspondiente al ultimo ejercicio economico (Dictamen de auditor independiente, Balance General, Estado de Ganancias y Perdidas y Notas o anexos contables), que permitan acreditar los siguientes indicadores: Endeudamiento = Patrimonio / (Pasivo corriente + Pasivo no corriente) Liquidez Corriente = Activo Corriente / Pasivo corriente Solvencia Patrimonial = Patrimonio / Capital Social Margen MORDAZA = Utilidad Operativa / (Patrimonio + Pasivo no corriente) En caso, no se acredite el indicador de liquidez corriente y/o endeudamiento, debera presentar un cronograma mensual o manifiesto de las amortizaciones del pasivo corriente durante el ejercicio siguiente, asi como el saldo por amortizar en caso no se MORDAZA terminado de cancelar dicho pasivo, el cual debe encontrarse debidamente firmado por el directorio, consejo de administracion, organo similar o por el funcionario(s) o representante que cuente(n) con las facultades para emitir este MORDAZA de declaraciones, para lo cual adjuntara el instrumento que acredite tal facultad. El Registro podra requerir informacion adicional cuando esta sea necesaria para acreditar su capacidad economica, segun el caso concreto. 7.-Documentos para acreditar experiencia en obras culminadas en los ultimos cinco (5) anos, considerados hasta la fecha de MORDAZA de la solicitud. En obras publicas y privadas culminadas en el extranjero: a) MORDAZA simple del contrato de obra. y, b) MORDAZA simple del certificado de culminacion o documento similar donde figure el monto final de la obra (independientemente de otras prestaciones), la fecha de culminacion de la obra, y de ser el caso descripcion de los trabajos ejecutados. Si en cualquiera de los documentos solicitados no se advierta la descripcion del trabajo realizado, u otros detalles necesarios para la acreditacion de la obra; el administrado debera presentar documentacion adicional emitida por la contratante que muestre la informacion MORDAZA indicada. En obras culminadas en el Peru: En obras privadas presentaran: a) MORDAZA simple del contrato de obra. b) MORDAZA simple del FUE LICENCIA o FUO parte 1, tramitado ante la municipalidad correspondiente, donde conste el nombre del responsable de obra, el cual debera demostrar vinculo laboral con la empresa durante el periodo de ejecucion de la obra; para alcanzar dicho fin, el registro podra solicitar documentacion adicional. c) Acta de Recepcion de obra o conformidad emitida por la contratante. y, d) MORDAZA simple del certificado de conformidad de obra municipal y/o de la declaratoria de fabrica inscrita en Registros Publicos o aprobada por la Municipalidad competente, donde figure el monto final de la obra. En el caso de obras culminadas que por su naturaleza no corresponda la MORDAZA de los documentos indicados anteriormente, se adjuntaran copias simples del contrato, MORDAZA simple de los comprobantes de pago emitidos y de la conformidad que muestre la fecha de culminacion de la obra, mediante documento emitido por una institucion publica y/o privada, que se encuentren bajo su competencia. En el caso de que los documentos presentados no permitan demostrar fehacientemente la ejecucion de obra, el registro podra solicitar documentacion adicional necesaria. En cualquiera de los casos donde participe en consorcio, de ser necesario, se requerira el contrato de consorcio y/o promesa formal de consorcio y/o documento similar para las empresas extranjeras; donde se detalle su porcentaje de participacion y las prestaciones u obligaciones a realizar por cada integrante. 8.- Los documentos provenientes del extranjero deberan cumplir con las formalidades senaladas en el articulo 255º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Dichas formalidades deberan contar con una antiguedad no mayor a ciento cincuenta (150) dias calendario, contados a partir del refrendo por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru o desde la fecha de la APOSTILLA, a la fecha de MORDAZA de la solicitud. Nota: Cuando el Registro Nacional de Proveedores MORDAZA conocimiento de actos que evidencien trato discriminatorio en otros paises a empresas peruanas, podra exigir al proveedor extranjero originario de dicho MORDAZA los mismos requisitos que le fueron exigidos a la empresa peruana. (en S/.)

37

INSCRIPCION DE EJECUTORES DE 1.- Solicitud dirigida a la Sub Direccion de Operaciones Registrales, segun formulario oficial debidamente llenado. OBRAS PUBLICAS, PERSONA JURIDICA 2.- Pago de la tasa correspondiente. NACIONAL 3.-Las personas juridicas que por su MORDAZA societario no se encuentren obligadas a inscribir en Registros Publicos su distribucion accionaria deberan presentar MORDAZA simple del libro de matricula de acciones, en la cual figuren sus accionistas o socios, asi como el numero de acciones que le corresponde a cada uno de ellos y su fecha de ingreso. 4.- MORDAZA de la MORDAZA de inscripcion en el Registro de Micro y Pequenas Empresas (REMYPE). 5.- MORDAZA simple de la MORDAZA "Declaracion Pago Anual del Impuesto a la Renta Tercera Categoria" declarada a la SUNAT con la MORDAZA de MORDAZA respectiva y el reporte de "declaraciones y pagos" (o reporte similar) con el cual se acredite esta constancia; o en su defecto, Estados Financieros auditados Individuales (Dictamen de auditor independiente, Balance General, Estado de Ganancias y Perdidas y Notas o anexos contables), que permita acreditar los siguientes indicadores: Endeudamiento = Patrimonio / (Pasivo corriente + Pasivo no corriente) Liquidez Corriente = Activo Corriente / Pasivo corriente Solvencia Patrimonial = Patrimonio / Capital Social Margen MORDAZA = Utilidad Operativa / (Patrimonio + Pasivo no corriente) En caso de no acreditar alguno de los indicadores financieros y/o no cuente con la calificacion considerada aprobatoria en el reporte de posicion del cliente de la central de riesgos de la SBS y AFP, deberan presentarse estados financieros situacionales en el formato establecido para tal fin. El Registro podra requerir informacion adicional cuando esta sea necesaria para acreditar su capacidad economica, segun el caso concreto. 6.-Documentos para acreditar experiencia en obras culminadas en los ultimos cinco (5) anos, considerados hasta la fecha de MORDAZA de la solicitud. En obras publicas y privadas culminadas en el extranjero: a) MORDAZA simple del contrato de obra. y, b) MORDAZA simple del certificado de culminacion o documento similar donde figure el monto final de la obra (independientemente de otras prestaciones), la fecha de culminacion de la obra, y de ser el caso descripcion de los trabajos ejecutados. Si en cualquiera de los documentos solicitados no se advierta la descripcion del trabajo realizado, u otros detalles necesarios para la acreditacion de la obra; el administrado debera presentar documentacion adicional emitida por la contratante que muestre la informacion MORDAZA indicada. En obras culminadas en el Peru: En obras privadas presentaran: a) MORDAZA simple del contrato de obra.

9.43%

S/. 349.00