Norma Legal Oficial del día 01 de abril del año 2001 (01/04/2001)
Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.
TEXTO DE LA PÁGINA 32
Pag. 200778
NORMAS LEGALES
MORDAZA, MORDAZA 1 de MORDAZA de 2001
Designan representante del Ministerio ante la Comision Multisectorial de Desarrollo de la Frontera Nor - Oriental
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 095-2001-PRES MORDAZA, 26 de marzo del 2001 CONSIDERANDO: Que, mediante Resolucion Suprema Nº 333-98-PCM se creo la Comision Multisectorial de Desarrollo de la Frontera Nor - Oriental, encargada de establecer y concretar politicas para el desarrollo economico, social y cultural de la MORDAZA de la frontera Nor - Oriental, comprendida en el ambito territorial de los departamentos de Tumbes, MORDAZA, MORDAZA, Amazonas y Loreto; Que, la Comision Multisectorial de Desarrollo de la Frontera Nor - Oriental esta integrada por un representante de cada Sector del Poder Ejecutivo, nombrado por Resolucion Ministerial del Sector al que representa; Que, mediante Resolucion Ministerial Nº 120-2000PRES se designo al senor MORDAZA MORDAZA MORDAZA, como representante del Ministerio de la Presidencia ante la referida Comision Multisectorial; Que, resulta necesario dar por concluida la referida designacion y en consecuencia designar al representante del Ministerio de la Presidencia ante la Comision Multisectorial de Desarrollo de la Frontera Nor - Oriental; De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 560, Decreto Ley Nº 25556 modificado por el Decreto Ley Nº 25738; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Dar por concluida la designacion del senor MORDAZA MORDAZA MORDAZA, como representante del Ministerio de la Presidencia ante la Comision Multisectorial de Desarrollo de la Frontera Nor - Oriental, dandosele las MORDAZA por los servicios prestados. Articulo 2º.- Designar al ingeniero MORDAZA MORDAZA MORDAZA, como representante del Ministerio de la Presidencia ante la Comision Multisectorial de Desarrollo de la Frontera Nor - Oriental. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Ministro de la Presidencia 21075
Que, mediante Resolucion de Gerencia Subregional Nº 000296, se aprobo la regularizacion de la liquidacion de la Obra "Carretera Sajinos - Paimas - MORDAZA Paraje" la que determino un saldo en contra de la empresa VIHEDA S.A. Contratistas Generales, ascendente a S/. 544 194,38; Que, contra la Resolucion indicada en el considerando anterior la Contratista interpuso recurso impugnativo el mismo que fue declarado infundado por el CTAR MORDAZA mediante Resolucion Presidencial Nº 316-98/CTAR-PIURA-P, esta MORDAZA Resolucion fue objeto de recurso de revision ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado quien a traves de la Resolucion Nº 112/ 99.TC-S2 declaro fundado en parte el recurso interpuesto en los extremos correspondientes a mayores gastos generales y al tope MORDAZA de 5% de la multa aplicada por atraso en la ejecucion y entrega de la obra e infundado en los demas extremos; Que, la Gerencia Subregional en atencion a lo resuelto por el Tribunal expidio la Resolucion Nº 477 del 28 de setiembre de 1999, en la cual se sustituyo los textos de los Articulos Primero y Tercero de la Resolucion de Gerencia Subregional Nº 000296 y en consecuencia se aprobo la regularizacion de la Liquidacion de la obra por un valor de S/. 2 209 929,30 y se autorizo a la Oficina Subregional de Administracion de la Gerencia Subregional MORDAZA MORDAZA Colonna para el inicio de acciones legales para la recuperacion del saldo en contra de la Contratista ascendente a S/. 331 569,28; Que, por Informe Nº 032-2000/CTAR-GSRLCC-OSRADE, la Direccion de Administracion manifesto que al saldo de S/. 331 569,28 habia que restarle S/. 58 000,45, por haberse ejecutado dos cartas fianzas, lo que se acredito con el recibo de ingreso Nº 371.08 del 17 de agosto de 1999, y por consiguiente el saldo final en contra de la empresa VIHEDA S.A. Contratistas Generales asciende a S/. 273 568,83; Que, la Resolucion Nº 477 fue notificada a la Contratista via fax el dia 28 de setiembre de 1999 y por Carta Notarial fechada 5 de setiembre de 2000 la Gerencia Subregional requirio a la empresa VIHEDA S.A. Contratistas Generales la devolucion de lo indebidamente pagado, sin que MORDAZA cumplido con restituir el monto requerido; Que, para el efecto es necesario autorizar al Procurador Publico encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de la Presidencia, a interponer las acciones judiciales que correspondan contra la empresa VIHEDA S.A. Contratistas Generales; De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 47º de la Constitucion Politica del Peru, Decreto Ley Nº 17537 modificado por el Decreto Ley Nº 17667, Decreto Ley Nº 25556 modificado por el Decreto Ley Nº 25738, Resolucion Ministerial Nº 153-2000-PRES; Con la opinion favorable de la Oficina de Asesoria Juridica del Ministerio de la Presidencia; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Autorizar al Procurador Publico a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la Presidencia, para que, en nombre y representacion del Estado, interponga las acciones legales que correspondan por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolucion. Articulo 2º.- Remitir los antecedentes administrativos del caso al Procurador Publico mencionado, para los fines a los que se contrae la presente Resolucion. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Ministro de la Presidencia 21076
Autorizan a procurador iniciar MORDAZA judicial contra empresa ejecutora de la obra "Carretera Sajinos - Paimas - MORDAZA Paraje" para la recuperacion de suma de dinero
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 096-2001-PRES MORDAZA, 26 de marzo del 2001 Visto, el Oficio Nº 1136-2000/CTAR MORDAZA -P de la Presidencia Ejecutiva del Consejo Transitorio de Administracion Regional Piura; y, CONSIDERANDO: Que, con fecha 1 de octubre de 1996 la Gerencia Subregional de "Luciano MORDAZA Colonna" suscribio el contrato Nº 000023 con la empresa VIHEDA S.A. Contratistas Generales para que ejecute la obra "Carretera Sajinos - Paimas - MORDAZA Paraje" por un monto de S/. 1 952 161,99; Que, por Resoluciones de Gerencia Subregional Nºs. 000094, 000138, 000188 y 000249 se otorgo a la citada Contratista ampliaciones de plazo para ejecutar la obra, por 32, 35, 40 y 12 dias calendario, respectivamente;
Autorizan a procurador iniciar acciones correspondientes relativas a la liquidacion final de contrato de ejecucion de obra suscrito con el Proyecto Especial Jequetepeque-Zana
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 097-2001-PRES MORDAZA, 26 de marzo del 2001