TEXTO PAGINA: 39
NORMAS LEGALES El Peruano Lima, martes 30 de noviembre de 2010 430087 PROVINCIAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA Declaran en emergencia la ejecución de la obra “Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho” - I Etapa ACUERDO DE CONCEJO N° 168-2010-MPH/CM VISTO: En la fecha, en Sesión Extraordinaria de Concejo el Punto 2 de la Agenda sobre Declaratoria de Emergencia del Proyecto “Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho” y el Dictamen Nº Nº 086-2010- MPH/SR-CPALPyP de fecha 26 de Octubre del 2010; para su evaluación y tratamiento por el Pleno del Concejo; CONSIDERANDO: Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 28607 y en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; Que, la municipalidad tiene como fi nalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fi nes; asimismo establece normas de acuerdo a la disponibilidad reglamentaria de la Constitución Política del Estado, cuyas funciones están para poder desarrollar potencialidades a través de las diferentes gerencias de trabajo y ser promotores del desarrollo de nuestra localidad en bien de la sociedad; Que, con Expediente Nº 018310 de fecha 14 de octubre del 2010, Ing. Marino Huayhua Quispe – Presidente del Comité de Vigilancia Obra Drenaje Pluvial, solicita se declare en emergencia la obra Drenaje Pluvial, debido al alto riesgo y deterioro de los cimientos de las casonas antiguas y coloniales, así como la base de los postes eléctricos que se han debilitado y las veredas vienen colapsando y sosteniéndose provisionalmente con madera siendo un peligro el paso peatonal; Que, mediante Ofi cio Nº 036-2010-MPH-GDUyR- CMSDPMIRA-SGO/JEC, de fecha 21 de octubre de 2010, el Gerente del proyecto “Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho” ha solicitado que la ejecución de la referida obra sea declarada en emergencia así como solicitar el apoyo respectivo a las diferentes instituciones públicas y privadas para la asignación de presupuesto que coadyuve la mitigación de los daños que se puedan ocasionar durante la ejecución de la obra, principalmente lo referido a la eliminación de material excedente que se encuentra en la parte alta de la ciudad; Que, con Informe Nº 293-2010-MPH/JNR/29-31, de fecha 25 de octubre de 2010, el Subgerente de Obras concluye que al 30 de setiembre de 2010, el avance físico acumulado de la obra es del 27.21%, sin embargo el avance programado es de 48.56% existiendo un retraso en 21.35% de ejecución respecto a lo programado, por lo que recomienda que dicha obra sea declarada en emergencia. Las razones principales que ocasionaron el retraso en la ejecución es debido a que los planos proporcionados por la EPSASA y otros servicios no eran compatibles, lo cual ha generado la ejecución de obras adicionales por mayores metrados y partidas nuevas (obras complementarias), además de haberse producido temporada de lluvias que difi cultaba la ejecución normal; Que, mediante el Informe Nº 056-2010-MPH/33, de fecha 26 de octubre de 2010, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural manifi esta que según los últimos acontecimientos climáticos es necesario declarar en emergencia la ejecución de la obra: “Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga – Ayacucho” – I Etapa, teniendo en cuenta que de acuerdo al INDECI para la declaratoria en emergencia debe existir como condición indispensable una situación de peligro inminente ocurrencia de una situación catastrófi ca, que ponga en riesgo o afecte la vida humana y/o la defensa nacional, tanto más que en la actualidad se corre el riesgo de que las precipitaciones pluviales sean iguales o mayores que el pasado 16 de diciembre de 2009; Que, a través del Ofi cio Nº 231-2010-MPH/SGDC, el Subgerente de Defensa Civil, ha presentado las Actas de reuniones del Comité Provincial y Regional de Defensa Civil así como el Ofi cio del Comité de Vigilancia de la Obra del Drenaje Pluvial, en los cuales se justifi ca la necesidad de atender dicho pedido; Que, de la evaluación de los documentos que obran en el expediente y teniendo en cuenta el retraso en la ejecución de la obra así como la inminente temporada de lluvias, existe una situación de peligro inminente que podría ocasionar daños no solo materiales sino personales, por lo que se justifi ca la necesidad de declarar en emergencia la ejecución de dicho proyecto; Que, mediante Opinión Legal Nº 223-2020-MPH/!3 de fecha 10 de Noviembre del 2010, la Dirección de la Ofi cina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Huamanga opina por la procedencia de la declaratoria en emergencia la ejecución de la Obra: “Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga – Ayacucho” – I Etapa; Que, el Artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que los acuerdos son decisiones que toma el Concejo referidos a asuntos específi cos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; Que, de conformidad a lo dispuesto por el inciso 2 del Artículo 10º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, respecto a las atribuciones y obligaciones de los Regidores y con las facultades conferidas por el Artículo 9º incisos 8 y 24 de la norma acotada, referente a las atribuciones de Concejo Municipal; Artículo 5º incisos 8 y 24 del Reglamento Interno del Concejo de la Municipalidad Provincial de Huamanga promulgada mediante Ordenanza Municipal Nº 016-2007-MPH/ A; puesto a consideración del Pleno del Concejo Municipal, previo el debate sobre el particular, en Sesión Extraordinaria, en VOTACIÓN por Unanimidad de votos de los Regidores asistentes; ACUERDA: Artículo Primero.- APROBAR el Dictamen Nº 086- 2010-MPH/SR-CPALPyP de fecha 26 de octubre del 2010, consecuentemente DECLARAR EN EMERGENCIA la Ejecución de la Obra “Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga – Ayacucho” – I Etapa, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente Acuerdo. Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Huamanga y a la Gerencia de la Obra “Drenaje Pluvial” el cumplimiento del presente Acuerdo. Artículo Tercero.- NOTIFICAR el presente acuerdo a los demás órganos estructurados de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Dado en el salón consistorial a los diez días del mes de noviembre del año dos mil diez. Regístrese, comuníquese y cúmplase GERMAN S. MARTINELLI CHUCHÓN Alcalde 572123-1