TEXTO PAGINA: 91
NORMAS LEGALESEl Peruano viernes 23 de junio de 2006 322279REPUBLICADELPERU ANEXO E TIPO : RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN GOBIERNO REGIONAL PIURA MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN UNIDAD QUE LA UNIDADES UNIDADES GENERA ORGÁNICAS ORGÁNICAS QUE QUE DAN EL Vº Bº FIRMAN Resolver en primera instancia las Unidades DeyP DIRECCIÓN GENERAL diferentes controversias técnicas Orgánicas de GRI DO DE CONSTRUCCIÓN administrativas ORAJ Resolución de Contratos y Convenios DO/DEyP DLCP DIRECCIÓN GENERAL de Obra, por las causales prevista en DO/DEyP DE CONSTRUCCIÓN el T.U.O de la Ley de Contrataciones ORAJ y Adquisiciones del Estado y suReglamento. Definir modalidad de ejecución de DO DO DIRECCIÓN GENERAL saldos de obras por efecto de la ORAJ DE CONSTRUCCIÓN Resolución de Contrato de Obra Ampliación de Plazo de Ejecución DO DO DLCP DIRECCIÓN GENERAL ORAJ DE CONSTRUCCIÓN Designación de Comités de Entrega DO DO de Terreno, Recepción y DLCP DIRECCIÓN GENERAL Constatación Física de Obra ORAJ DE CONSTRUCCIÓN Suscripción y Aprobación de DLCP ORA DIRECCIÓN GENERAL Convenios de Apoyo Social, previa ORAJ DE CONSTRUCCIÓN conformidad de la PresidenciaRegional Aceptación de Sub Contratistas de DO DLCP DIRECCIÓN GENERAL Obras o Consultor de Obras. ORAJ DE CONSTRUCCIÓN Suscripción y Aprobación de DLCP DO DIRECCIÓN GENERAL Contratos de Obras y/o Estudios DLCP DE CONSTRUCCIÓN ORAJ I. Procesos de Selección: Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación Directa Pública Aprobación de Expediente Técnico, DEyP DEyP DIRECCIÓN GENERAL Aprobación de la modificación y/o DLCP DE CONSTRUCCIÓN Términos de Referencia de Obras y ORAJ Consultorías de obras. Aprobación de Bases, (Bases, Pro Comité Especial DLCP DIRECCIÓN GENERAL forma de contrato y Convocatoria) y ORAJ DE CONSTRUCCIÓN publicación en el SEACE Declarar consentido, desierto o sin Comité Especial DLCP DIRECCIÓN GENERAL efecto el otrogamiento de buena Pro ORAJ DE CONSTRUCCIÓN y Publicación en el SEACE Designación o cambio de Supervisor DO DO DIRECCIÓN GENERAL o Inspector de Obras o Estudios DLCP DE CONSTRUCCIÓN ORAJ Aprobación de Calendario de Avance de DO DO DIRECCIÓN GENERAL Obra y aprobación de calendario actualizado DEyP DE CONSTRUCCIÓN ORAJ Aprobación de adicionales DO/DEP DLCP DIRECCIÓN GENERAL deductivos menores al 10% y ORAJ DE CONSTRUCCIÓN ampliación de plazo Solución de Controversias vía DLCP DLCP Procesos de Conciliación y/o DO/DEYP DIRECCIÓN GENERAL Arbitraje ORAJ DE CONSTRUCCIÓN Intervención Economica de Obra DO DO DIRECCIÓN GENERAL ORAJ DE CONSTRUCCIÓN II. Procesos de Selección: Adjudicación Directiva Selectiva y Adjudicación de Menor Cuantia Designación de los Comité DLCP ORAJ DIRECCIÓN GENERAL Especiales para obras y consultoría de obras DE CONSTRUCCIÓN Aprobación de Expediente Técnico, DEyP DIRECCIÓN GENERAL Aprobación de la modificación y/o DEyP DLCP DE CONSTRUCCIÓN Términos de Referencia de obras y ORAJ consultorías de obras. Aprobación de Bases, (Bases, Pro Comité Especial DLCP DIRECCIÓN GENERAL forma de Contrato y Convocatoria) y ORAJ DE CONSTRUCCIÓN Publicación en el SEACE Declarar consentido, desierto o sin DLCP DIRECCIÓN GENERAL efecto el otrogamiento de Buena Pro Comité Especial ORAJ DE CONSTRUCCIÓN y publicación en el SEACE Designación o cambio de Supervisor DO DO DIRECCIÓN GENERAL o Inspector de Obras o Estudios. DLCP DE CONSTRUCCIÓN ORAJ