Norma Legal Oficial del día 15 de agosto del año 2017 (15/08/2017)

Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.

TEXTO DE LA PÁGINA 13

El Peruano / Martes 15 de agosto de 2017

NORMAS LEGALES

13

Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 44 de la citada Ley, siempre que se haya invitado a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección y no se hubiese obtenido aceptación a dicha invitación. Para contratar servicios de capacitación de interés institucional con entidades autorizadas u organismos internacionales especializados. j) Cancelar los procedimientos de selección para contratación de bienes, servicios y/u obras. k) Aprobar la asignación suficiente de recursos en el supuesto que se supere el valor referencial de la convocatoria, según corresponda, para la contratación de bienes, servicios y/u obras. l) Perfeccionar el contrato de bienes, servicios y/u obras, en aquellos casos en que dicha actuación se efectúe mediante la suscripción del documento que lo contiene. m) Ordenar la ejecución de prestaciones adicionales en contratos de bienes y/o servicios. n) Ordenar la reducción de prestaciones en contratos de bienes, servicios y/u obras. o) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo contractual en contratos de obras y de consultoría de obras. p) Suspender el plazo de ejecución de contratos de obras. q) Autorizar la subcontratación en contratos de bienes, servicios y/u obras. r) Suscribir todo aquel documento por el cual se formalice una cesión de posición contractual y/o cesión de derechos. s) Aprobar la contratación complementaria para la contratación de bienes y/o servicios en general. t) Resolver, total o parcialmente, los contratos de bienes, servicios y/u obras, derivados de los procedimientos de selección. u) Supervisar el control de la expedición de las Constancias de Prestación de bienes, servicios y/u obras. v) Suscribir las comunicaciones, actuaciones, pedidos de sanción y demás actos vinculados a los procesos de contratación, que deban realizarse ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el Tribunal de Contrataciones del Estado y la Central de Compras Públicas (PERÚ COMPRAS), así como atender los pedidos de información y consulta que resulte necesario efectuar ante otras entidades, vinculados a la temática de las contrataciones del Estado. 1.2 En materia administrativa y de gestión: a) Suscribir y/o modificar contratos bancarios y/o financieros, lo que incluye cualquier actuación destinada con la ejecución, culminación y/o resolución del mismo, según corresponda.

b) Aprobar el reconocimiento de deuda y la devolución de recursos. c) Representar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), en todo tipo de trámite en materia tributaria, para realizar cualquier acto, procedimiento y/o actividad que resulte necesaria para el mejor desarrollo de la gestión administrativa del Ministerio. d) Suscribir y presentar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria ­ SUNAT, los formularios y declaraciones y, en general, cualquier documentación que resulte necesaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias como consecuencia de la ejecución de los gastos previstos en el Presupuesto Institucional. II. DELEGÚESE EN EL/LA JEFE/A DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, RESPECTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001­SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 2.1 En materia de contrataciones del Estado: a) Perfeccionar el contrato de bienes y/o servicios, en aquellos casos en que dicha actuación se efectúe mediante la notificación de una Orden de Compra u Orden de Servicio. b) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo contractual en contratos de bienes y servicios (excluidos los servicios de consultoría de obras). c) Emitir, suscribir, controlar y registrar las Constancias de Prestación, que deberán precisar, como mínimo, lo siguiente: identificación del contrato, objeto del contrato, monto del contrato vigente, plazo contractual y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista. ANEXO N° 3 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 158-2017-MIDIS DELEGACIÓN DE FACULTADES I. DELEGÚESE EN EL/LA JEFE/A DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, RESPECTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 ­ SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 1.1 En materia administrativa y de gestión: a) Suscribir, en representación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, los documentos emitidos en el marco de procedimientos y diligencias de ejecución de mandatos judiciales que ordenen la representación o reincorporación de trabajadores, según corresponda.

ANEXO Nº 4 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 158-2017-MIDIS FORMATO DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN VINCULADA CON EL EJERCICIO DE FACULTADES OBJETO DE DELEGACIÓN RESOLUCIÓN EMITIDA Y/O ACTUACIÓN REALIZADA POR DELEGACIÓN

FUNCIONARIO DELEGADO

FECHA

MATERIA

SUMILLA DEL CONTENIDO

PROCEDIMIENTO

OBSERVACIONES

1554217-1