TEXTO PAGINA: 30
PÆg. 236620 NORMAS LEGALES Lima, lunes 6 de enero de 2003 CONSIDERANDO: Que, por Resolución Nº 407-2000-MML-DMDU de fe- cha 16 de agosto de 2000, se aprueba de conformidadcon el plano signado con el Nº 024-2000-MML-DMDU- DHU, los Proyectos de trazado y lotización, pavimenta- ción de calzadas y aceras, sembrío y ornamentación deparques; se autorizó la ejecución de obras de la Habilita- ción Urbana en Vía de Regularización para Uso Residen- cial de Densidad Media R4 y Equipamiento Educativo E1del terreno de 36,400.00 m2 constituido por el Lote Nº 02 del ex fundo Tambo Inga, distrito de Puente Piedra, provin- cia y departamento de Lima. Que, por Resolución Nº 345-2001-MML-DMDU de fecha 19 de julio de 2001 se aclara el Artículo Primero de la Reso- lución mencionada en el párrafo anterior, indicando que losProyectos Aprobados de Habilitación Urbana en Vía de Re- gularización son los que corresponden al plano Nº 060-2001- MML-DMDU-DHU, en sustitución del signado con el Nº 024-2000-MML-DMDU-DHU, quedando firme en todos sus extre- mos el resto de artículos de la mencionada Resolución. Que, mediante Informe Nº 122-2002-MML-DMDU-DHU- DRD de fecha 30 de mayo de 2002 se determina que debido al tiempo transcurrido desde la expedición de la Resolución Nº 407-2000-MML-DMDU se ha vencido el plazo otorgadopara la Ejecución de las Obras de Habilitación Urbana apro- badas, por lo que se adjunta nueva liquidación por control de obras establecida en el artículo II-XXI-4 del Reglamento Na-cional de Construcciones para su cancelación. Que, mediante Anexo Nº 4961-02 la Asociación recu- rrente presenta recurso, que debe ser calificado como re-clamación contra la liquidación emitida signada con el Nº 019-2002-MML-DMDU-DHU, para lo cual adjunta docu- mentación y argumentos probatorios a fin que se deje sinefecto la misma y se proceda a expedir la Resolución de ampliación de plazo de ejecución de obras. Que, mediante Informe Nº 162-2002-MML-DMDU- DHU-AL del Área Legal de la Dirección de Habilitaciones Urbanas se determina que de la revisión de la documen- tación obrante, se ha verificado que el plazo para la eje-cución de obras aún no ha vencido por lo que resulta amparable lo solicitado por la Asociación. Estando al Informe Nº 162-2002-MML-DMDU-DHU- DRD de fecha 19 de julio de 2002 de la División de Revi- sión de Diseño de la Dirección de Habilitaciones Urbanas. De conformidad con lo previsto en el artículo 168º del Edicto Metropolitano Nº 021 y el Decreto de Alcaldía Nº 081-97 del 30 de octubre de 1997, la Ordenanza Nº 133 del 19 de diciembre de 1997; Ordenanza Nº 273 del 18 demayo de 2000, Decreto de Alcaldía Nº 055 del 11 de julio de 2000 y la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853. SE RESUELVE: Artículo Primero.- DECLARAR, fundada la reclamación interpuesta por la Asociación de Propietarios de la urbaniza- ción Rosa Luz - 2da. Etapa, y por tanto sin efecto legal algu- no la Liquidación Nº 019-2002-MML-DMDU-DHU. Artículo Segundo.- AUTORIZAR, a la Asociación de Propietarios de la urbanización Rosa Luz. 2da. Etapa, un nuevo plazo de ejecución de obras, adicional de diecio-cho (18) meses, contando a partir de la fecha de venci- miento de la autorización conferida mediante Resolución Nº 345-2001-MML-DMDU de fecha 19 de julio de 2001 ysu plano signado con el Nº 060-2001-MML-DMDU-DHU, con el fin de culminar las obras de Habilitación Urbana del terreno de 36,000.00 m2 para Uso Residencial deDensidad Media R4 y Equipamiento Educativo E1, consti- tuido por el Lote Nº 02 del ex fundo Tambo Inga, distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima. Artículo Tercero.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, a cargo de los interesados, en un plazo no mayor de treinta(30) días calendario, contados a partir de la fecha de no- tificación de la presente. Artículo Cuarto.- TRANSCRIBIR, la presente Reso- lución a la Municipalidad Distrital de Puente Piedra para su conocimiento y fines. Regístrese, notifíquese y cúmplase. CARLOS BRINGAS CONSTANTINI Director Municipal Dirección Municipal de Desarrollo Urbano 00162MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO Aprueban regularización de habilita- ción urbana de terreno ubicado en eldistrito de Santiago de Surco RESOLUCIÓN Nº 1006-2002-RASS Expediente Nº 007102-2002 M-2 Santiago de Surco, 24 de diciembre de 2002 EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO VISTO: El petitorio de Julio Saldaña Patiño y cónyuge Cle- mencia G. Del Piélago de Saldaña, sobre Aprobación de Ha- bilitación Urbana Ejecutada de Lote Único, para el terreno de su propiedad con 3,150.00 m2, constituido por el Lote 2, Mz."C", de la Parcelación Semirrústica "Las Lomas de Monterri- co", ubicado con frente a la calle Las Poncianas Nº 301, esqui- na con calle Las Laderas, distrito de Santiago de Surco; y, CONSIDERANDO: Que, la Subdirección de Obras Privadas emite el Infor- me Nº 433-2002-SDOPRIV-DDU (fs. 61 a 63) señalando que los administradores han cumplido con acompañar losdocumentos establecidos para el presente procedimiento en el TUPA, señalando que efectuada la inspección ocular al terreno en mención se ha verificado que el predio seencuentra ubicado en la esquina de la calle Las Poncianas y Las Laderas. Indica que la calle Las Poncianas tiene ac- tualmente una sección transversal de 10.85 m la que cuen-ta con calzada de asfalto de 6.00 m de ancho y bermas laterales de 2.50 m a cada lado, en el predio existe una vivienda construida hace varias décadas, cuenta con ser-vicios de agua potable por red pública y domiciliaria, servi- cio de desagüe por pozo séptico como estaba establecido en el RUST de 1955, con servicio de energía eléctrica pú-blica y domiciliaria; falta construir la vereda, por consiguiente los recurrentes solicitan Regularización de Habilitación Ur- bana Ejecutada de Tipo Progresivo, quedando pendientela ejecución de la vereda de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Construcciones, artículo II-XXII- 4.2, en el plazo máximo de 10 años. También precisa lacalle Las Laderas cuenta con una sección de 12.00 m, con pista de asfalto de 6.00 m, faltándole únicamente la vereda y acondicionamiento de la berma de estacionamiento; Que, la Comisión Técnica de Habilitaciones Urbanas emite Dictamen Favorable, de fecha 2.10.2002, acordan- do que los Aportes Reglamentarios se redimirán en dine-ro (fs. 64 a 66); Que, mediante Informe Nº 454-2002-SDOP-DDU-MSS de la Subdirección de Obras Privadas (fs. 71 y 72) se indicaque de conformidad con la Certificación de Valores Arance- larios de Terrenos Urbanos de fecha 12.10.2001 (fs. 70) el valor que le corresponde a la vía más cercana al predio esde S/. 47.00 Nuevos Soles (valor vigente para el año 2001); por lo que para efectuar la Valorización del presente año hay que actualizar de acuerdo a lo establecido en el DecretoSupremo Nº 024-2002-EF de fecha 16.2.2002 en un 2%, dando como resultado que el valor a considerar en la pre- sente valorización es de S/. 47.94 Nuevos Soles: Por los 126.00 m2 de Aporte para Recreación Pública S/. 6,040.44 Nuevos Soles Por los 63.00 m2 de Aporte para M° de Educación S/. 3,020.22 Nuevos SolesPor los 31.50 m2 de Aporte para Otros Fines S/. 1,510.11 Nuevos Soles TOTAL S/. 10,570.77 Nuevos Soles Concluye determinando como valor total a cancelar la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y 77/100 NUEVOS SOLES (S/. 10,570.77), los que serán actuali-zados con el Índice de Precios al Consumidor al momen- to de cancelar esta valorización; indica que se debe ofi- ciar a SERPAR LIMA para que efectúe la valorización deldéficit de Aporte para el Servicio de Parques de 189.00 m2 y los recurrentes cancelen a dicha entidad; Que, a fs. 83 obra copia de la Resolución de Fracciona- miento Nº 0008077-2002-MSS-FRACC expedida a solicitud de los administrados, respecto al pago de déficits de Aportes para Recreación Pública, Ministerio de Educación y Otros Fi-