TEXTO PAGINA: 18
Pág. 197220 NORMAS LEGALES Lima, sábado 13 de enero de 2001 ECONOMÍA Y FINANZAS Nombran Vocal del Tribunal Fiscal RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 021-2001-EF Lima, 11 de enero de 2001 CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 98º del Texto Unico Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, los Vocales del Tribunal Fiscal son nombrados por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas; y, Estando a lo acordado; SE RESUELVE: Artículo Unico.- Nombrar como Vocal del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas al CPC Nicolas Oswaldo Ayasta Seclén. Regístrese, comuníquese y publíquese. Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao Presidente Constitucional de la República JAVIER SILVA RUETE Ministro de Economía y Finanzas 16238 FE DE ERRATAS RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 016-2001-EF Mediante Oficio Nº 042-2001-EF/13, el Ministerio de Economía y Finanzas solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución Suprema Nº 016-2001-EF, publicada en nuestra edición del día 12 de enero de 2001, en la página 197157. En el Artículo Unico; DICE: Lilian del Carmen Rocca Carvajal DEBE DECIR: Lilian del Carmen Rocca Carbajal 16185 FE DE ERRATAS RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 003-2001-EF/10 Mediante Oficio Nº 043-2001-EF/13 el Ministerio de Eco- nomía y Finanzas solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 003-2001-EF/10 publicada en nues- tra edición del día 5 de enero del 2001, en la página 196840. En el Artículo 2º DICE: Rodolfo Abram Cavallerino, quien la presidirá Enrique Casavilca Rojas Rafael Bringas Arrunátegui DEBE DECIR: Rodolfo Guido Abram Cavalerino, quien la presidirá José Enrique Casavilca Rojas Rafael César Bringas Arrunátigui 16192ENERGÍA Y MINAS Conceden a CORMIPESA ampliación de plazo para ejecución de obras y puesta en servicio de Central Térmica RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 495-2000-EM/VME Lima, 26 de diciembre de 2000 VISTO: El Expediente Nº 31079997, organizado por la empresa Corporación Minera del Perú S.A. (CORMIPESA), sobre Autorización para desarrollar la actividad de genera- ción hidráulica en la futura Central Hidroeléctrica Centau- ro; y la solicitud de ampliación de plazo de ejecución de obras presentada bajo el Registro Nº 1269237; CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución Ministerial Nº 036-98-EM/VME, publicada el 26 de enero de 1998, se otorgó a la solicitante Autorización para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la futura Central Hidroeléctrica Centauro, que se ubicará en el paraje Centauro, del distrito Chacas, de la provincia Asunción, del departamento Ancash, con la obliga- ción de construir las obras correspondientes y poner en servicio dicha Central antes del 30 de junio de 1999, de acuerdo con el cronograma propuesto originalmente, y mediante Resolución Ministerial Nº 397-98-EM/VME del 24 de agosto de 1998 se amplió dicho plazo hasta el 1 de junio del 2000; Que, con fecha 2 de febrero del 2000, CORMIPESA ha solicitado la ampliación del plazo para la ejecución de las obras y puesta en servicio de la citada Central hasta el 3 de setiembre del 2003, sustentando su solicitud en hechos de fuerza mayor que han impedido la continuación de las obras correspondientes; Que, habiendo cumplido con presentar la garantía a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 66º del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-93-EM, y el nuevo cronograma de construc- ción, procede ampliar el plazo sólo por treinta (30) meses adicionales, contados desde el 1 de junio del 2000, debiendo concluir la construcción de las obras correspondientes y poner en servicio la Central antes del 1 de enero del 2003; Estando a lo dispuesto por el Artículo 38º del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas; Con la opinión favorable del Director General de Electri- cidad y del Viceministro de Energía; SE RESUELVE: Artículo 1º.- Amplíese el plazo a que se refiere el Artículo 2º de la Resolución Ministerial Nº 036-98-EM/VME, debiendo Corporación Minera del Perú S.A. (CORMIPESA) construir las obras y poner en servicio la Central Hidroeléctrica Centauro antes del 1 de enero del 2003, la misma que se ubicará en el paraje Centauro, del distrito Chacas, de la provincia Asunción, del departamento Ancash. El incumpli- miento de este plazo conllevará la cancelación de la Autoriza- ción otorgada mediante la citada Resolución Ministerial y la ejecución de la garantía correspondiente. Artículo 2º.- La presente Resolución entrará en vigencia el día siguiente de su publicación. Regístrese, comuníquese y publíquese. CARLOS HERRERA DESCALZI Ministro de Energía y Minas 15502 MITINCI Designan miembros del Comité Con- sultivo de Turismo Regional de Loreto RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 009-2001-ITINCI/DM Lima, 10 de enero de 2001 CONSIDERANDO: Que, el Artículo 12º del Reglamento de la Ley Nº 26961 - Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística, aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2000-ITINCI, modificado por el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 026-2000-ITINCI, dispone que el Ministerio de Industria, Turismo, Integración