TEXTO PAGINA: 54
NORMAS LEGALES El Peruano Lima, viernes 13 de febrero de 2009 390780 CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIONES Not. Mun Inf. Multa Direc. Multa % UIT Medida Complementaria 08-0125 No colocar la placa de numeración municipal, luego de 15 días que le fue asignada. 5 % Ejecución X 08-0126 Carecer de numeración municipal asignada. 5 % X 08-0127 Por levantar cercos en terrenos sin construir o en inmuebles sin cumplir con lo estipulados en el Reglamento Nacional de Edifi caciones. 50 % Demolición X 08-0128 Por ejecutar obras con proyectos de edifi cación que hayan recibido dictamen aprobado con OBSERVACIONES fuera del plazo de regularización establecido por Ley. 2.5 % del valor declarado de la obra Paralización y/o Demolición X 08-0129 Por no subsanar las observaciones formuladas por la Comisión Técnica Supervisora de Obras. 20 % Demolición X 08-0130 Por ejecutar obras de edifi cación que trasgreden las normas urbanísticas y/o de edifi cación vigentes. 100 % + 50 % del valor de la obra ejecutada Paralización y/o Demolición X 08-0131 Por incumplir la Orden de Paralización de Obra. 100 % del valor de la obra ejecutada Paralización y/o Demolición, Denuncia X 08-0132 A los profesionales y/o propietarios, por falsear información en la presentación de proyectos o que infrinjan, falten o violen las normas contenidas en el Reglamento de la Ley 27157 (a cada uno). 50 % Denuncia X 08-0133 Negarse al control de obras y obstaculizar la labor de fi scalización. 50 % Paralización y/o Demolición X 08-0134 Por no cercar terreno sin construir. 100 % Ejecución de obra X 08-0135 Por construcción de cisternas, reservorios, tanques elevados, ductos, chimeneas, etc. Sin autorización municipal. 15 % Paralización y/o Demolición X 08-0136 Por instalación de antenas aéreas de comunicación (radio, telefonía, etc.) sin autorización municipal, por cada uno. 300 % Retiro o Demolición X 08-0137 Por no comunicar obras de refacción y/o acondicionamiento, según el Reglamento de la Ley Nº 27157 art. 52.2 10 % X 08-0138 Al responsable de la obra: Por no comunicar con cinco días de anticipación las variaciones en la edificación con respeto a los planos aprobados. 50 % Paralización de la obra X 08-0139 Por desacato a la orden de reparación de los daños provocados al vecino. 25 % X 08-0140 Por construir mayor área de la autorizada (mayor coefi ciente de edifi cación), sin exceder altura de edifi cación establecida. 20 % Paralización y/o Demolición X 08-0141 Por no recoger de la vía pública el material de construcción en el plazo indicado en la Notifi cación Municipal. 30 % Retiro o Retención X 08-0142 Por venta de lotes sin autorización municipal. 30 % del valor del lote Paralización X CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIONES Not. Mun Inf. Multa Direc. Multa % UIT Medida Complementaria 08-0143 Por ubicar casetas de venta de lotes sin autorización municipal. 30 % Retiro o Retención X 08-0144 Por incluir información falsa en documentación obrante en expedientes de habilitaciones urbanas o en planos presentados para visación. 30 % Denuncia X 08-0145 Por ocupar o construir lotes de servicio público con vivienda. 50 % Paralización y/o Demolición X 08-0146 Por invadir áreas de parques. 100 % Retiro y/o Demolición X 08-0147 Por propiciar nuevas invasiones o invadir terrenos. 100 % Retiro y/o Demolición X 08-0148 Por falsear información en documentos para certifi cados de vivencia o posesión, o para la prescripción adquisitiva. 30 % Denuncia X 08-0149 Por colocar placas de numeración o pintar números sin contar con certifi cado de asignación de numeración (por número). 10 % Retiro X 08-0150 Por tener lotes abandonados o tenerlos como letrina pública o depósito de basura a). Vivienda b). Comercio c). Industria 10 % 20 % 30 % Retiro o Demolición, Clausura temporal o defi nitiva X 8.2.- EJECUCIÓN DE OBRAS EN ÁREAS DE USO PUBLICO 08-0201 Ejecución de trabajos sin la autorización municipal. 100 % (por cada tramo menor o igual a 50 mt.) Paralización de la obra o Demolición X 08-0202 No presentar en obra la copia de la autorización municipal respectiva. 10 % X 08-0203 No cumplir con las especificaciones y/o proyecto aprobado. 100 % (por cada tramo menor igual a 50 mt.) Paralización de la obra X 08-0204 Señalizar defi cientemente la obra y/o rutas alternas o no cumplir con la dispositivos de seguridad previstos en la normativa vigente. 100 % (por cada tramo menor o igual a 50 mt.) Ejecución X 08-0205 Exceder el plazo establecido para la ejecución de la obra. 100 % (por cada tramo menor o igual a 50 m.) X 08-0206 Reparar defi cientemente las pistas, veredas y otros. 100 % (por cada tramo menor o igual a 50 mt.) Ejecución de obra X 08-0207 Carecer de pruebas de compactación de terreno y, resistencia y calidad del material empleado. 5 % Paralización de obra X 08-0208 Construir o instalar elemento antirreglamentario en fachada y/o áreas de uso público. 100 % Paralización, Retiro o Demolición X 08-0209 Por demorar injustifi cadamente el trabajo de reposición de pistas y veredas, o no recoger materiales, al haber concluido los trabajos en la vía pública (por día de retraso). 10 % Ejecución de obra, retiro o retención X 08-0210 Incumplir con solicitar la conformidad de obra luego de 60 días hábiles de ejecutada la misma. 100 % X