Norma Legal Oficial del día 15 de marzo del año 2018 (15/03/2018)

Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.

TEXTO DE LA PÁGINA 82

82
CÓDIGO 08-0102 08-0103 INFRACCIÓN

NORMAS LEGALES

Jueves 15 de marzo de 2018 /

El Peruano

SANCIONES MEDIDAS MULTA % UIT CORRECTIVAS 100% 50% 100 % (Multa por cada área menor o igual a una hectárea ocupada) 100 % (Multa p/c área menor o igual a una hectárea) 10% del VOE (en blanco) (en blanco)

GRADUALIDAD MG G

Permitir la ocupación de viviendas antes de la terminación de la obra de habilitación urbana (sin contar con autorización). Por cada mes de atraso en el plazo señalado para la terminación de las obras de habilitación urbana (aplicable sólo a los casos que se cuente con Autorización de Venta Garantizada de lotes). Por ocupar áreas de reservas ecológicas, áreas de intercambios viales, áreas del Plan Vial Metropolitano, áreas del Plan de Desarrollo Integral de Comas, áreas de aporte y equipamientos sectoriales. Habilitar terrenos sin contar con la Resolución de Aprobación o Autorización de Ejecución de Obras. Por ejecutar obras de edificación efectuando cambios en el proyecto aprobado que implique: cambio de uso, incremento de área techada o densidad, modificación de estructura y otros, sin contar con la respectiva autorización municipal. Por ejecutar obras con proyectos de edificación y/o Habilitaciones Urbanas que hayan recibido dictamen desaprobatorio. No permitir el tránsito peatonal y vehicular, ni mantener los espacios públicos libres, exponer a los transeúntes a peligros derivados de las acciones propias de las obras. No cumplir con las normas y/o requerimientos de seguridad, higiene u orden público, previstos en el Reglamento Nacional de Edificaciones o normas distritales. Construir o edificar en áreas de retiro municipal Ocupar y/o construir en jardín de aislamiento o fuera del límite de propiedad Por efectuar obras de subdivisión de lote sin autorización municipal, sin la respectiva resolución Demoler, alterar o modificar los inmuebles declarados monumentos históricos por el INC sin autorización. Malograr y destruir total y/o parcialmente algún monumento histórico o patrimonios arqueológicos o de valor monumental. Por no cumplir con el cercado del terreno perimétrico No exhibir en lugar visible de la obra la licencia de edificación y/o habilitaciones urbanas, mas el anexo H con cronograma de obra No presentar en la obra, el juego de planos aprobados, firmados y sellados debidamente y carecer de cuaderno de control de obras. Deteriorar fachadas de edificaciones públicos o privados, calzadas, pavimentos por efectos de la construcción. Por levantar cercos en terrenos sin construir o en inmuebles sin contar con licencia y/o sin cumplir con lo estipulados en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Por ejecutar obras con proyectos de edificación que hayan recibido dictamen aprobado con OBSERVACIONES fuera del plazo de regularización establecido por Ley. Por no subsanar las observaciones formuladas por el supervisor de obra en la verificación técnica (Modalidad C y D) Por ejecutar o concluir obras de edificación sin cumplir con las especificaciones técnicas establecida en el Reglamento Nacional de Edificaciones, transgrediendo las normas urbanísticas y/o de edificación vigente. Por incumplir la Orden de Paralización de Obra.

08-0104

Demolición

MG

08-0105

Paralización

MG

08-0106

Paralización y/o Demolición Paralización y/o Demolición Retiro o Retención Paralización, Demolición Paralización o Demolición Retiro, Paralización o Demolición Paralización Paralización, Ejecución de obra Paralización y restauración de obra y/o adecuación pagado por el infractor Ejecución de obra Ejecución (en blanco) Paralización ejecución de obra y restauración Demolición Paralización y/o Demolición Paralización de obra Paralización y/o Demolición Paralización y/o Demolición, Denuncia

G

08-0107 08-0108

10% del VOE 100%

MG MG

08-0109 08-0110 08-0111 08-0112 08-0113

60% 100 % UIT + 10 % del VOE 100 % UIT + 50 % del VOE 50% 100%

MG MG MG G MG

08-0114

100%

MG

08-0115 08-0116 08-0117 08-0118

50% 10% 10% 60%

G L L MG

08-0119

50%

G

08-0120 08-0121

5 % del VOE 50%

G G

08-0122

10 % del VOE

MG

08-0123

20 % del VOE

MG