TEXTO PAGINA: 63
63 NORMAS LEGALES Sábado 28 de enero de 2023 El Peruano / i) Suscribir, modi fi car y resolver los contratos derivados de los procedimientos de selección, de las contrataciones directas, así como también de las contrataciones complementarias. Asimismo, suscribir las adendas, cuando corresponda. j) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo contractual. k) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales de bienes, servicios y obras, y las reducciones de prestaciones de bienes, servicios y obras, hasta por el máximo permitido por la normativa aplicable. l) Aprobar aquellas modi fi caciones del contrato, cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, impliquen o no variación del precio. m) Aprobar la subcontratación de prestaciones no esenciales del contrato, siempre que no exista prohibición expresa en los documentos del procedimiento de selección respectivo. n) Aprobar la cesión de posesión contractual.o) Designar el comité de recepción de obra; aprobar la suspensión de plazo de ejecución de obra; el pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables. Así como, autorizar el cambio de personal ofertado, cuando corresponda. p) Autorizar el pago en los contratos de obra a precios unitarios cuando se requiera ejecutar mayores metrados, teniendo en cuenta las consideraciones reguladas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. q) Emitir pronunciamiento sobre las observaciones y subsanaciones, presentadas por el Comité de Recepción o el contratista, sobre recepción de obras, en caso de discrepancias. r) Aprobar, suscribir u observar las liquidaciones de la ejecución del contrato de obra, de supervisión y de consultoría de obra que se presenten a la entidad. s) Aprobar los expedientes técnicos de obra o documentos equivalentes, para la ejecución de las inversiones programadas por la municipalidad de Chorrillos. t) Solicitar el inicio de los procedimientos de conciliación o arbitraje y representar a la Entidad en estos medios de solución de controversias durante la ejecución contractual, sin perjuicio de las atribuciones del Procurador Público a cargo de la defensa de los intereses de la municipalidad de Chorrillos. u) Representar a la municipalidad de Chorrillos ante la Junta de Resolución de Disputas en caso se haya pactado que la solución de controversias derivadas del contrato de obra se resuelva bajo dicho medio de solución de controversia. v) Representar a la municipalidad de Chorrillos ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, el Tribunal de Contrataciones del Estado, la Central de Compras Públicas - Perú Compras, y la Contraloría General de la República, en el trámite de todas las comunicaciones, actuaciones, pedidos de sanción y demás actos vinculados a las contrataciones de bienes, servicios y obras derivados de procedimientos de selección, contrataciones directas, contratos complementarios y catálogos electrónicos de Acuerdos Marco, como también gestionar las publicaciones que deban efectuarse por mandato legal, y los pedidos de información y consulta que resulten necesarios formular ante otras entidades en materia de contrataciones del estado. En materia administrativa y de gestiónw) Ejercer la representación de la municipalidad de Chorrillos ante las entidades fi nancieras, para hacer efectiva la ejecución de las garantías presentadas por los contratistas. x) Aprobar el reconocimiento de devengados u otras obligaciones contraídas por la municipalidad de Chorrillos, provenientes de ejercicios anteriores, autorizando el compromiso del gasto para dicho año fi scal, conforme a las normas presupuestarias y directivas de gastos vigentes. y) Autorizar y disponer la ejecución de retenciones judiciales.Artículo Cuarto.- DEJAR SIN EFECTO, con e fi cacia anticipada al 13 de enero de 2023, la Resolución de Alcaldía Nº 213-2021-MDCH de fecha 14 de junio de 2021, la Resolución de Alcaldía Nº 261-2022-MDCH de fecha 13 de julio de 2022, y todas las disposiciones que se opongan a la presente Resolución. Artículo Quinto.- Los funcionarios delegados deberán dar cuenta al Alcalde y al Gerente Municipal respecto a las resoluciones y actos administrativos emitidos como producto de la presente delegación según corresponda, en concordancia con el Principio del Debido Procedimiento previsto en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General Artículo Sexto.- Los actos que se expidan en base a la delegación de funciones conferidas en la respectiva Resolución de Alcaldía, deben ser efectuadas con sujeción a las disposiciones legales y administrativas que las rigen, bajo responsabilidad del personal administrativo que interviene en su sujeción y del funcionario competente que autoriza el acto administrativo pertinente. Artículo Séptimo.- DISPONER la noti fi cación de la presente Resolución a todas las unidades de organización de la municipalidad de Chorrillos, para su cumplimiento y fi nes correspondientes. Artículo Octavo.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Diario O fi cial “El Peruano”, y en el Portal Institucional de la municipalidad distrital de Chorrillos (www.munichorrillos.gob.pe). Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplaseFERNANDO E. VELASCO HUAMAN Alcalde 2146618-1 MUNICIPALIDAD DE COMAS Ordenanza que modifica la Tasa de Interés Moratorio fijada por Ordenanza Municipal N° 596/MDC, establece el impuesto mínimo del Impuesto Predial y fija las fechas de vencimiento de los plazos para el pago de los tributos municipales del Ejercicio Fiscal 2023 ORDENANZA MUNICIPAL N° 652/MDC Comas, 19 de enero de 2023 EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COMASVISTOS: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 19 de enero de 2023, el Informe N°001-2023-GAT/MDC de fecha 04 de enero de 2023, emitido por la Gerencia de Administración Tributaria, el Informe N°06-2023-GAF/MDC de fecha 06 de enero de 2023, emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas, el Informe N°006-2023-GAJ/MDC de fecha 06 de enero de 2023 y el Informe N°009-2023-GAJ/MDC de fecha 09 de enero 2023, emitidos por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, sobre el Proyecto de Ordenanza que modi fi ca la tasa de interés moratorio fi jada por Ordenanza Municipal N°596/ MDC, establece el impuesto minimo del impuesto predial y fi ja las fechas de vencimiento de los plazos para el pago de los tributos municipales del ejercicio fi scal 2023,y; CONSIDERANDO: Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N° 30305, Ley de Reforma Constitucional, estipula que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, las cuales radican en la