Norma Legal Oficial del día 13 de agosto del año 2017 (13/08/2017)

Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.

TEXTO DE LA PÁGINA 28

28

NORMAS LEGALES

Domingo 13 de agosto de 2017 /

El Peruano

Mil Ciento Sesenta y Nueve y 18/100 Nuevos Soles), con el siguiente detalle: Obras Civiles: S/ 2´328,505.46 (Dos Millones Trescientos Veintiocho Mil Quinientos Cinco y 46/100 Soles), Equipamiento Médico por S/ 506,003.01 (Quinientos Seis Mil Tres y 01/100 Soles) y Capacitación por S/ 11,660.71 (Once Mil Seiscientos Sesenta y 71/100 Soles). 2. IMPREVISTOS: S/ 275,389.74 (Doscientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Nueve y 74/100 Soles). 3. GASTOS DE SUPERVISIÓN (6.55%): S/ 186,424.08 (Ciento Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Veinticuatro y 08/100 Soles). 4. COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 12,500.00 (Doce Mil Quinientos y 00/100 Soles), con precios vigentes al mes de setiembre del año 2009 y un plazo de ejecución de 180 (Ciento Ochenta Días Calendarios); Que, con Resolución de Gerencia Regional Nº 2422009-GR.LAMB/GRIN, del 21 de octubre del 2009, se resuelve MODIFICAR la Resolución de Gerencia Regional Nº 225-2009 - GR.LAMB/GRIN, mediante el cual se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: "AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO TIPO I-4", cuya meta consiste en la CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES, EQUIPAMIENTO MÉDICO Y CAPACITACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD JOSÉ LEONARDO ORTIZ, con un Presupuesto Total de S/ 3´320,483.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 00/100 SOLES), desagregado de la siguiente manera: 1. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA: S/ 2´834,508.47 (Dos Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Ocho y 47/100 Soles), cuyo detalle es: 2. Obras Civiles por el Monto de S/ 2´328,505.46 (Dos Millones Trescientos Veintiocho Mil Quinientos Cinco y 46/100 Soles), Equipamiento Médico y Capacitación por S/ 506,003.01 (Quinientos Seis Mil Tres y 01/100 Soles). 3. CAPACITACIÓN por S/ 11,660.71 (Once Mil Seiscientos Sesenta y 71/100 Soles). 4. IMPREVISTOS: S/ 275,389.74 (Doscientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Nueve y 74/100 Soles). 5. GASTOS DE SUPERVISIÓN (6.55%): S/ 186,424.08 (Ciento Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Veinticuatro y 08/100 Soles). 6. COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 12,500.00 (Doce Mil Quinientos y 00/100 Soles), los demás términos de la Resolución de Gerencia Regional Nº 225-2009-GR.LAMB/GRIN, quedan invariables; Que, realizada la Convocatoria y proceso realizado por el Comité Especial designado mediante Resolución Jefatura Regional Nº 204-2009-GR.LAM/ORAD, integrado por los miembros Ingº Víctor Javier Gonzales Bernilla, C.P.C. Roberto Barrera Espinoza según Actas Nº 007, 008 y 009, de fechas 05 y 06 de noviembre del 2009, se otorgó la Buena Pro al Postor LUIMA S.A. con su monto ofertado de S/ 2´551,057.63 (Dos Millones Quinientos Cincuenta y un Mil Cincuenta y Siete con 63/100 Soles), con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendarios, conforme se sustenta con copias de actas y cuadro comparativo; Que, con fecha 07 de diciembre del 2009 , se firma el CONTRATO DE OBRA Nº 105-2009-GR.LAM/GGR, ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE y la EMPRESA LUIMA S.A., que tiene como objetivo la Ejecución de la Obra" "AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO TIPO4", por un Monto Total de S/ 2´551,057.63 (Dos Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Cincuenta y Siete con 63/100 Soles) incluido I.G.V. y con un plazo de ejecución de 180 días y por el Sistema de Suma Alzada; Que, con fecha 14 del mes de diciembre del 2009, se hizo entrega del terreno, con la asistencia del Ingº Elmer Rivas López por parte del Gobierno Regional de Lambayeque, por la Empresa Luima S.A., Ingº Carlos Hugo Agurto Vera, Residente de la Obra, y la Dra. Brenda Carpio Lucio por parte del Centro de Salud de José

Leonardo Ortiz, conforme consta en el Acta de Entrega de Terreno para la ejecución de la Obra, sin ninguna Observación, dando fe con sus firmas respectivas; Que, el Inicio del Plazo Contractual es el treinta y uno (31) de Diciembre del 2009 y el término del Plazo Contractual es el veinte y ocho (28) de junio del 2010, con una Ampliación de Plazo Nº 02, de Treinta y Cinco (35) días calendarios, aprobado con Resolución de Gerencia Regional Nº 109-2010-GR.LAM/GRIN, del cinco (05) de julio del 2010 siendo el último Plazo Contractual el dos (02) de agosto del 2010; Que, con Resolución de Gerencia Regional Nº 1962010-GR.LAM/GGR, de fecha veinte y uno (21) de Diciembre del 2010 se Resuelve el Contrato Nº 105-2009GR.LAM/GGR firmado el siete (07) de diciembre del 2009 entre el Gobierno Regional de Lambayeque y la Empresa LUIMA S.A., por incumplimiento de Contrato, y con fechas 16 y 17 de marzo del 2011 se llevó a cabo la Constatación Física de la Obra, con la presencia de la Notario Welti Isabel Alvarado Quijano, por la Empresa Luima S.A. el Residente de Obra, Ing. Carlos Hugo Agurto Vera, por el Gobierno Regional de Lambayeque los señores: Ing. Elmer Rivas López en su calidad de Inspector de Obra, el Ing. Javier Gonzales Bernilla Sub Gerente de Supervisión, Dr. Luis Gaona Cardoso y la Ing. Sandra Vidarte Mata, Proyectista; Que, con Resolución Nº 14 de fecha cuatro (04) de julio del 2014 el Arbitro Único Dr. JOSÉ ZEGARRA, designado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), considerando y analizando los Puntos Controvertidos Resuelve: LAUDO: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO. Declara Infundada la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Pretensión planteada por la Demandante Empresa Luima S.A. contra la Entidad ­Gobierno Regional de Lambayeque y el QUINTO, ordena a la Secretaria Arbitral cumplir con la Publicación del Laudo de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley; Estando a las facultades conferidas en la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales aprobada por Ley Nº 27867 y su modificatoria por Ley Nº 27902 y 28968, concordante con el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Lambayeque, aprobado por la Ordenanza Regional Nº 024-2015-GR,LAMB/P/CR, del 13 de octubre 2015, Decreto Regional Nº 043-2013-GR.LAMB/PR, que aprueba las modificaciones al Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional Lambayeque, Informe Legal Nº 535-2012-GR.LAMB/ORAJ, y Resolución Ejecutiva Regional Nº 155-2014-GR.LAMB/PR. SE RESUELVE: Artículo Primero.- Aprobar la Liquidación de Cuentas del Contrato Nº 105-2009-GR.LAM/GGR entre el Gobierno Regional de Lambayeque y la Empresa LUIMA S.A. relacionado a la ejecución de la Obra: "AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD JOSÉ LEONARDO ORTIZCHICLAYO TIPO I-4" por el Monto de S/ 1´734,716.44 (Un Millón Setecientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Diez y Seis con 44/100 soles) conforme se demuestra en el siguiente Cuadro de Resumen de Liquidación de Cuentas:
COSTO FINAL DE OBRA S/. MONTOS PAGADOS S/. SALDO POR PAGAR S/. -2,941.49

CONCEPTO MONTO DE VALORIZACIÓN Valorización sin reajuste Por Adicionales 2.REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN Por Obra Principal Por Adicionales Retención por retraso de obra - En Obra Principal

1.-

1,456,984.71 1,459,926.20 1,419,384.97 1,422,326.46 37,599.74 25,633.72 25,633.72 37,599.74 15,201.11 15,201.11

10,432.61