TEXTO PAGINA: 67
Pág. 233673 NORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALES Lima, jueves 21 de noviembre de 2002 aprueba de conformidad con el Plano de Lotización Nº 02- 2001-UEPI-ST-ZB/ML el Proyecto de Habilitación Urbana Nueva para Uso de Vivienda Tipo R 1 - S con construcción Simultanea de Viviendas y la Autorización para efectuarVenta Garantizada, constituido en el terreno denominado Fundo Paso Chico - Santa Genoveva, Lote 13 - A y Subpar- cela 1423 - B 82 ABC - 1 del distrito de Lurín, provincia ydepartamento de Lima; Estando el Informe Nº 161-2002-LCD-UDFT-AG-MUN- ZA/ML del 12 de setiembre del 2002 de la Unidad de Desa-rrollo Físico Territorial; Que de acuerdo al TUPA 2002, ítem 99 - Otorgamiento de Nuevo Plazo para Ejecución de Obras, el recurrentecumple con los requisitos exigidos, por lo que adjunta co- pia del Recibo Nº 001940 del 5 de agosto del 2002, por el monto de S/. 166.00 (Ciento Sesenta y Seis y 00/100 Nue-vos Soles); Con fecha 16 de mayo del 2001, se aprobó por Acuerdo de Concejo Nº 052-2001-ML, la propuesta de ZonificaciónEspecífica del distrito de Lurín y se derivó a la Municipalidad Metropolitana de Lima con Expediente Nº 23209-01 me- diante Oficio Nº 157-2001-ALC/ML del 17-5-02 para suevaluación y aprobación. El Instituto Metropolitano de Pla- nificación (IMP), remitió el Oficio Nº 852-2002-MML-IMP del 25 de junio del 2002 en el que señalan observaciones ala Propuesta de Zonificación Específica del distrito a lo cual la Municipalidad de Lurín cumplió con levantar dichas ob- servaciones por personal técnico profesional de la Unidadde Desarrollo Físico Territorial y Asesoría Externa remi- tiéndose el Oficio Nº 238-2002-ALC/ML del 1 de julio del 2002; En consecuencia han transcurrido 528 días que la Mu- nicipalidad de Lima Metropolitana no aprueba la propuesta de Zonificación Específica del distrito de Lurín, afectandoy/o perjudicando los trámites de Habilitación Urbana que efectúan propietarios de la Zona, ya que no es factible la ratificación de las mismas por la Municipalidad Metropoli-tana de Lima, no pudiendo inscr ibirla en Registros Públi- cos. Por tanto, la demora en la Aprobación de Proyectos de Habilitación Urbana es causado por la Municipalidad deLima Metropolitana por lo que se justifica lo solicitado por el recurrente respecto a una nueva Ampliación de Plazo para ejecución de Obras de Habilitación Urbana; Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica y con lo recomendado por el Jefe de la Unidad de Desarrollo Físico Territorial de la Zona "A"; De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 26878 General de Habilitación Urbana y el su Reglamento apro- bado por Decreto Supremo Nº 011-98-MTC, OrdenanzaNº 026-200/ML del 5 de octubre del 2000, que establece las Normas de Procedimientos Administrativos de Habili- tación Urbana en el distrito de Lurín y la Ordenanza Nº 133del 19 de diciembre de 1997, Ordenanza Nº 273 del 18 de mayo del 2000, Ordenanza Nº 310-01/ML y lo signado en el Plano LU-05-2000-MML de fecha 12 de marzo del 2001y la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853 y conside- rando las facultades conferidas en la Resolución de Alcal- día Nº 141-99-ALC/ML del 5 de febrero de 1999 y Nº 426-99-ALC/ML del 14 de junio de 1999; SE RESUELVE:Artículo Primero.- AUTORIZAR al Sr. MICHAEL DE- BAKEY COOPER un nuevo plazo de Ejecución de Obrasde doce (12) meses, contando a partir de la fecha de la presente Resolución, obras que serán ejecutadas de con- formidad con la autorización conferida por Resolución Je-fatural Nº 007-2001-UDFT-Z"A"/ML del 18 de julio del 2001 y su Plano de Lotización signado con el Nº 002-2001-UEPI- ST-ZB/ML correspondiente al terreno de 184,742.27 m2,Fundo Paso Chico - Santa Genove va, distrito de Lurín, pro- vincia y departamento de Lima. Artículo Segundo.- DISPONER que el incumplimiento de Ejecución de Obras que se autoriza en el plazo señala- do en la presente Resolución, obligará al interesado a soli- citar "un nuevo plazo de ejecución de Obras" y asumir losgastos administrativos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2002 vigente y las liquidaciones establecidas en el Reglamento Nacional deConstrucciones. Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la pre- sente Resolución en el Diario Oficial El Peruano a cargode los interesados en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de notifica- ción de la presente.Artículo Cuarto.- TRANSCRIBIR la presente Resolu- ción a la Municipalidad Provincial de Lima para su conoci- miento y fines. Regístrese, archívese y comuníquese. OSWALDO WEBERHOFER VILDOSO Alcalde 20461 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA FE DE ERRATAS ORDENANZA Nº 011-2002-MDSA Mediante Oficio Nº 876-2002-SG/MDSA la Municipalidad Distrital de Santa Anita solicita se publique Fe de Erratas dela Ordenanza Nº 011-2002-MDSA, publicada en la edición del 20 de noviembre de 2002, en la página 233605. DICE: "Artículo Primero.- AMPLIAR LOS ALCANCES DE LA ORDENANZA Nº 001-2002-MDSA, incorporándose den- tro de los beneficios de la Amnistía Tributaria a los inmue- bles dedicados a industrias, comercios y servicios media-nos y mayores, período que comprende del 18 de noviem- bre hasta el 18 de diciembre del 2002, para que los seño- res contribuyentes del distrito de Santa Anita que aún nohan cumplido con sus obligaciones tributarias, se pongan al día, cancelando dichas obligaciones referentes al Im- puesto Predial de los períodos 1996 al 2001, Tasa de Li-cencia de Funcionamiento de los períodos 1996 a 1999, Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Relle- no Sanitario de los períodos 1996 al 2001 y Arbitrios deSerenazgo de los períodos 1997 al 2001..." DEBE DECIR:"Artículo Primero.- AMPLIAR LOS ALCANCES DE LA ORDENANZA Nº 001-2002-MDSA, incorporándose den-tro de los beneficios de la Amnistía Tributaria a los inmue- bles dedicados a industrias, comercios y servicios media- nos y mayores, período que comprende del 18 de noviem-bre hasta el 18 de diciembre del 2002, para que los seño- res contribuyentes del distrito de Santa Anita que aún no han cumplido con sus obligaciones tributarias, se ponganal día, cancelando dichas obligaciones referentes al Im- puesto Predial de los períodos 1996 al 2002, Tasa de Li- cencia de Funcionamiento de los períodos 1996 a 1999,Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Relle- no Sanitario de los períodos 1996 al 2002 y Arbitrios de Serenazgo de los períodos 1997 al 2002." 20581 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MAR Aprueban Ordenanza de zonificación y estudio de alturas de edificaciones delbalneario de Santa María del Mar ORDENANZA Nº 034 Santa María del Mar, 6 de setiembre del 2002 EL ALCALDE DE SANTA MARÍA DEL MAR POR CUANTO: El Concejo Municipal de Santa María del Mar, en Se- sión Ordinaria de Concejo del 3 de setiembre del 2002; y, CONSIDERANDO: Que, el artículo 191º de la Constitución Política vi- gente, preceptúa que las Municipalidades Distritales,