TEXTO PAGINA: 21
21 NORMAS LEGALES Miércoles 19 de marzo de 2025 El Peruano / públicas, así como, aprobar el expediente de contratación y las bases en calidad de entidad encargante. Artículo 2º.- MODIFICAR el numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución Nº 000230-2024.00/SENCICO de 27 de diciembre de 2024 en las delegaciones otorgadas a favor de la O fi cina de Administración y Finanzas del SENCICO, quedando las facultades y/o atribuciones de la siguiente manera: 2.1. En materia de Contrataciones del Estado.a) Aprobar la estandarización de los bienes y servicios. b) Aprobar el expediente de contratación de los procedimientos de selección de bienes, servicios, consultorías en general, consultoría de obra y ejecución de obra. c) Cancelar en forma total y parcial los procedimientos de selección de bienes, servicios y consultorías en general. d) Suscribir el Contrato de Fideicomiso en el marco de la Ley Nº 26702 y sus modi fi catorias; suscribir los documentos derivados a la suscripción de contrato, resolución y de no continuar con el Contrato de Fideicomiso. e) Aprobar y modi fi car el Plan Anual de Contrataciones. f) Designar y sustituir a los integrantes de los Comités de Selección, titulares y suplentes, que se encargarán del desarrollo de los procedimientos de selección de bienes, servicios, consultorías en general, consultoría de obra y ejecución de obra. g) Suscribir contratos de bienes, servicios, consultorías en general, consultoría de obras y ejecución de obras, incluyendo los documentos comunicando la no suscripción de contrato. h) Suscribir adendas de contratos en general, consultoría de obras y ejecución de obras. de bienes, servicios, consultorías i) Autorizar y/o acordar la suspensión de plazo en contratos de bienes, servicios y consultorías en general y aprobar los mayores gastos generales y costos directos para viabilizar la suspensión de plazo j) Aprobar ampliación de plazo de ejecución de bienes, servicios y consultorías en general. k) Aprobar y autorizar el pago de los mayores gastos generales que se podrían generar a las ampliaciones de plazo en contratos de bienes, servicios y consultorías en general. l) Aprobar los intereses legales de las ampliaciones de plazo en los contratos de bienes, servicios y consultorías en general. m) Aprobar la subcontratación de prestaciones, de acuerdo con lo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en los contratos de bienes, servicios, consultorías en general y consultoría de obras y ejecución de obras. n) Formalizar la cesión de posición contractual en los casos que corresponda, en los contratos de bienes, servicios, consultorías en general, consultoría de obras y ejecución de obras. o) Aprobar reducción de prestaciones en los contratos de bienes, servicios y consultorías en general. p) Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales en los contratos de bienes, servicios y consultorías en general. q) Aprobar las modi fi caciones convencionales de contrato de bienes, servicios, consultorías en general, consultoría de obra y ejecución de obra; excepto de aquellos que modi fi can el monto contractual. r) Suscribir carta de apercibimiento de resolución de contrato parcial o total, derivado de los contratos de bienes servicios, consultorías en general, consultoría de obra y ejecución de obras. s) Resolver en forma parcial y total los contratos de bienes, servicios, consultorías en general, consultoría de obras y ejecución de obras. t) Comunicar los requerimientos que formen parte de la intervención económica de obra. u) Noti fi car al supervisor la decisión de la Junta de Resolución de Disputas.v) Declarar la nulidad del acto identi fi cado en la “etapa de absolución de consultas, observaciones e integración” de los procedimientos de selección por haberse incurrido en los supuestos previstos en el numeral 44.2 del artículo 44 del TUO de la Ley Nº 30225. w) Autorizar la participación de expertos independientes para apoyar a los comités de selección, cuando corresponda. x) Solicitar al OSCE opiniones sobre la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado. y) Aprobar las Bases Administrativas de los procedimientos de selección z) Aprobar el cambio de profesionales y personal clave en contratos de servicios y consultorías en general. aa) Aprobar las ofertas económicas que superen el valor estimado para los bienes y servicios Artículo 3º.- MODIFICAR el numeral 3.1 del artículo 3 de la Resolución Nº 000230-2024.00/SENCICO de 27 de diciembre de 2024 en las delegaciones otorgadas a favor del Departamento de Abastecimiento del SENCICO, quedando las facultades y/o atribuciones de la siguiente manera: 3.1. En materia de Contrataciones del Estado a) Comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado la existencia de indicios de la comisión de infracciones por parte de los proveedores, participantes, postores, contratistas, expertos independientes y otros que pudieran dar lugar a la aplicación de sanciones, en general enviar y/o atender las solicitudes del Tribunal de Contrataciones; y los demás previstos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA del OSCE; así como, remitir formalmente los documentos al Tribunal de Contrataciones del Estado, respecto a los recursos de Apelación, presentando por los postores. b) Invitar a los postores que participaron en el procedimiento de selección que derivó en un contrato resuelto o declarado nulo para que mani fi esten su intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución, siempre que se cumplan con las condiciones previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. c) Dar respuesta a la solicitud de resarcimiento de daños y perjuicios presentada por el contratista en el supuesto establecido en el numeral 176.8 artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 4º.- DISPONER que se mantengan vigente las demás facultades delegadas mediante Resolución Nº 000230-2024.00/SENCICO y artículos que no hayan sido modi fi cados de manera expresa en la presente resolución. Artículo 5º.- NOTIFICACIÓN Encargar a la O fi cina de la Secretaría General la notifi cación de la presente resolución a la Gerencia General, Ofi cina de Administración y Finanzas, al Departamento de Abastecimientos, y a las demás unidades de organización del SENCICO, para conocimiento y fi nes. Artículo 6º.- PUBLICACIÓN Disponer que la O fi cina de la Secretaria General coordine la publicación de la presente resolución en el diario o fi cial El Peruano. Artículo 7º.- DIFUSIÓN Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web institucional del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO (www.sencico.gob.pe). Regístrese, comuníquese y publíquese.LUIS MARTÍN GUERRERO SILVA SOLÍS Presidente Ejecutivo SENCICO 2381573-1