TEXTO PAGINA: 24
Pág. 197656 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 24 de enero de 2001 Encargan al Viceministro de Vivienda y Construcción el Viceministerio de Transportes RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 045-2001-MTC/15.01 Lima, 19 de enero de 2001 CONSIDERANDO: Que, el ingeniero Julio Melgar Salmón, Viceminis- tro de Transportes, ha sido autorizado para participar en el diálogo sobre el apoyo que brinda el Banco Interamericano de Desarrollo al Gobierno del Perú en el sector vial, a realizarse en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, los días 23 y 24 de enero del presente año; Que, en consecuencia es necesario encargar el Viceministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, en tanto dure la ausencia del Titular; De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 41º del Decreto Legislativo Nº 560; y, SE RESUELVE: Artículo Único.- Encargar al arquitecto Raúl Flo- rez García-Rada, Viceministro de Vivienda y Construc- ción del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, el Viceministerio de Trans- portes, a partir del 23 de enero de 2001 y mientras dure la ausencia del Titular. Regístrese, comuníquese y publíquese. LUIS ORTEGA NAVARRETE Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 16782 Autorizan a procurador iniciar accio- nes legales contra resolución emitida por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 046-2001-MTC/15.02 Lima, 22 de enero de 2001 CONSIDERANDO: Que, con fecha 8 de junio de 1998 se suscribió el Contrato de Obra Nº 036-94-MTC/15.02.PERT.01 con el contratista Suministros de Equipos S.A. - W & M Contratistas Generales S.A. - CEFOINSA Asociados, para la ejecución de la obra "Rehabilitación de la Carretera Central - Tramo Cocachacra-Matucana", producto de la Licitación Pública Nº LPI 01-D-93- MTC/15.03.UEP; Que, mediante Resolución del Tribunal de Con- trataciones y Adquisiciones del Estado Nº 383/2000- TC-S2 del 27 de diciembre de 2000, se declara funda- do en todos sus extremos el recurso de revisión interpuesto por el contratista y ordena a la Entidad el pago del saldo de retenciones de la multa por atraso de obra e indemnización por extensión de los servicios de supervisión, incluyéndose los intereses de dichos conceptos, así como en lo que corresponde a la devolución del importe ejecutado de las cartas fianza;Que, no estando conforme con lo resuelto por el Tribunal y en resguardo de los intereses del Estado es necesario autorizar al Procurador Público a cargo de los asuntos del Estado, en concordancia con el Artículo 47º de la Constitución Política del Estado a interponer, entre otras atribuciones, las acciones judiciales correspondientes cuando se vulneran los intereses del Estado; De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47º de la Constitución Política del Perú; la Ley de Representa- ción y Defensa del Estado en Juicio aprobada por Decreto Ley Nº 17537, modificada por Decreto Ley Nº 17667; y la Ley Orgánica del Sector Transportes, Comu- nicaciones, Vivienda y Construcción, aprobada por Decreto Ley Nº 25862; SE RESUELVE: Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a cargo de los asuntos del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, para que en representación y defensa de los intereses del Estado, inicie e impulse las acciones legales que correspondan contra la Resolución Nº 383/2000.TC-S2, de fecha 27 de diciembre de 2000, expedida por el Tribunal de Contra- taciones y Adquisiciones del Estado. Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolu- ción Ministerial así como de los antecedentes del caso al mencionado Procurador Público para los fines consi- guientes. Regístrese, comuníquese y publíquese. LUIS ORTEGA NAVARRETE Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 16858 Sancionan con destitución y suspen- sión a servidores del Proyecto Carre- tera: Carhuamayo - Oxapampa RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 007-2001-MTC/15.02 Lima, 15 de enero del 2001 VISTOS: El Expediente Nº 001-2000 y el Informe Nº 061-2000-MTC/CPPAD de la Comisión Permanen- te de Procesos Administrativos Disciplinarios; CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 078- 2000-MTC/15.02 se instauró proceso administrativo disciplinario por presuntas irregularidades adminis- trativas en el Proyecto Carretera: Carhuamayo - Oxa- pampa a Carlos Cortez Alomia, encargado del Fondo para Pagos en efectivo, Julio César Torres Rodríguez, Residente de Obra, José Luis Fernández Zevallos, Asis- tente Administrativo y Carlos Ortigas Campos, Auxi- liar de Abastecimiento; Que, el señor Carlos Cortez Alomia fue notificado, según consta en el cargo que obra en el expediente y a Carlos Ortigas Campos, José Luis Fernández Zevallos y Julio C. Torres Rodríguez se les notificó a través del Diario Oficial El Peruano el 7 de junio del 2000, de conformidad con el Artículo 167º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; Que, de conformidad con los Artículos 168º y 169º del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, presenta- ron sus descargos únicamente los servidores Carlos Cortez Alomia y Julio César Torres Rodríguez dentro del plazo de ley, haciendo uso de la palabra el señor Cortez Alomia el día 11 de diciembre del 2000;