TEXTO PAGINA: 39
Pág. 235241 NORMAS LEGALES Lima, lunes 16 de diciembre de 2002 Orgánica de Municipalidades Nº 23853 y el Artículo 3º del Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, aprobado por Decreto Supre- mo Nº 007-85-VC, corresponde a las Municipalidades Pro- vinciales a través de sus Concejos Municipales, aprobar mediante Ordenanza los Planes Urbanos, que en el caso de la provincia de Lima se denomina Plan de Desarrollo Metropolitano; Que, las modificaciones y actualizaciones del Plan de Desarrollo Metropolitano se encuentran sujetas a las regu- larizaciones y procedimientos establecidos por los Artícu- los 30º y 31º del Reglamento de Acondicionamiento Terri- torial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la Ordenan- za Nº 134 del 19 de diciembre de 1997; Que, la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano mediante Dictamen Nº 108-2002-MML-CDU de fecha 10 de octubre de 2002, ha emitido opinión favorable a la peti- ción de calificación de Zona de Reglamentación Especial - ZRE al terreno de 5.45 Has., ubicado en la Av. Santa Rosa de Lima - Norte Urb. Industrial Flores, distrito de San Juan de Lurigancho; Aprobó la siguiente: ORDENANZA MODIFICATORIA DEL PLANO DE ZONIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO DE LIMA METROPOLITANA A MEDIANO PLAZO, CORRESPONDIENTE AL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Artículo Único.- Modifíquese de acuerdo a la solicitud formulada por la Comisión de Coordinación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Plano de Zo- nificación General de los Usos del Suelo de Lima Metropo- litana a Mediano Plazo correspondiente al distrito de San Juan de Lurigancho, asignando la calificación de Zona de Reglamentación Especial - ZRE al terreno de 5.45 Has., ubicado en la Av. Santa Rosa de Lima - Norte Urb. Indus- trial Flores, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, a fin de ser incorporado al Plan Nacional Vivienda para Todos. POR TANTO: Mando se registre, publique y cumpla. En Lima, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil dos. GERMÁN APARICIO LEMBCKE Teniente Alcalde de Lima Encargado de la Alcaldía 22011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO Autorizan contratar servicios de maqui- naria pesada para la ejecución de la obra "Construcción de carretera Puen- te Flores - Jaucán" mediante adjudica- ción de menor cuantía RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 50-2002-MDA/CTAR/A Ayahuanco, 12 de noviembre del 2002 VISTO: Visto en sesión de Concejo de fecha del 11 de noviem- bre el Informe Técnico - Legal remitido por el Residente de obra, Sr. Juan Gómez Guillén y el Administrador de la Mu- nicipalidad de Ayahuanco sobre la Urgencia de contratar maquinarias para la culminación de la obra: "Construcción de Carretera Puente Flores - Jaucán".CONSIDERANDO: Que, la Municipalidad Distrital de Ayahuanco es un ór- gano de gobierno local, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia cuya finalidad es la búsqueda permanente del desarrollo integral y armónico del distrito, promoviendo la participación vecinal en los diferentes ser- vicios que presta, con el objeto de potenciar y priorizar las acciones que le son propias en observancia de la Ley Nº 23853, Orgánica de Municipalidades y sus Modificatorias, Ley Nº 23854 y demás normas complementarias; Que, la Municipalidad Distrital de Ayahuanco viene, a la fecha, ejecutando la obra "Construcción de carretera Puen- te Flores - Jaucán - Vista Alegre" con financiamiento del PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIÓN EUROPEA y la supervisión del CTAR de Ayacucho; Que, la citada obra ha iniciado el 21 de noviembre del 2000, y que durante el proceso de construcción se han presentado diversos problemas que han obligado a parali- zar la obra, entre otros por las condiciones del lugar extre- madamente inaccesible y problemas con los contratistas de maquinaria pesada; Que, con fecha 7 de mayo de 2002, el CTAR de Ayacu- cho, en su condición de entidad Supervisora, y los represen- tantes de la Unión Europea, han establecido como fecha lími- te para la conclusión de la obra el 31 de diciembre del 2002; Que, por las razones expuestas el cronograma de obra no se ha cumplido en su integridad; Que, frente a tales circunstancias y en vista de que se avecina la época de lluvia en la sierra del país, así como el fenómeno del Niño, la Municipalidad Distrital de Ayahuan- co con el afán de concluir la obra en el plazo previsto ha visto por conveniente proceder con la contratación de ma- quinaria pesada en atención al requerimiento del Residen- te de obra bajo la modalidad establecida en el Art. 19º inci- so "C" y Art. 21º del D.S. Nº 012-2001-PCM; Que, en virtud a lo señalado, la alcaldía de la Munici- palidad Distrital de Ayahuanco en uso de las atribuciones señaladas por el Art. 47º, numerales 6 y 13, concordantes con el Art. 50º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, y en cumplimiento a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones así como la Ley de Presupuesto para el sec- tor público para el año 2002, la Municipalidad Distrital de Ayahuanco ha evaluado el informe técnico legal presenta- do por los responsables de la dirección técnica y adminis- trativa de la obra "Construcción de la carretera Puente Flo- res - Jaucán"; por lo tanto; SE RESUELVE: Artículo 1º.- Aprobar la contratación de Tres Tractores Oruga (3) maquinaria pesada hasta por la suma de ciento noventa y dos mil y 00/100 nuevos soles (192,000.00) bajo la modalidad de Adjudicación de Menor Cuantía por exo- neración, para atender el requerimiento de la obra "Cons- trucción de carretera Puente Flores - Jaucán", en vías de regularización. Artículo 2º.- Comunicar a la Administración de la obra para su cumplimiento con las formalidades establecidas en el Art. 20º del TUO de la Ley de Contrataciones y Ad- quisiciones y el Art. 108º de su Reglamento. Regístrese, comuníquese y archívese. ROGELIO TOVAR CUBA Alcalde 22141 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY Nombran servidores de carrera de la municipalidad RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 007-MDH-02 Huayllay, 30 de setiembre de 2002