TEXTO PAGINA: 57
NORMAS LEGALES El Peruano Lima, sábado 5 de diciembre de 2009 407371 Que, el Art. 38º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, estipula que las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia; Que, de conformidad con el artículo 39º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; Que, después de un democrático debate y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modifi cada por la Ley N° 27902 y el Reglamento del Consejo Regional de Tumbes; SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Artículo Primero.- En el marco de la Situación de emergencia declarada mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 094-2009/GOB.REG.TUMBES-CR-CD, EXONERAR del proceso de selección, la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de inversión publica que se detallan a continuación: 1. Protección de Puentes, Riberas y Ampliación de Caja Hidráulica Sector Francos. Plazo de ejecución de 45 días, por un monto de S/. 129,175.00 y fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS. 2. Mejoramiento del Sistema de Conducción del Sector de Riego Belén en el Distrito de Pampas de Hospital – Tumbes, con un plazo de ejecución de 30 días, por un monto de S/.13,526.00, con fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS. 3. Mejoramiento de los Canales de Irrigación de la Margen Izquierda del Rió Tumbes Sub Sectores La Cruz, Malval, Plateros y la Peña, en la Provincia de Tumbes, con un plazo de de ejecución de 45 días, por un monto de 299.268.00 y fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS. 4. Electrifi cación del AA.HH Virgen del Cisne Sector Las Flores Distrito de Zarumilla Departamento de Tumbes, con un plazo de ejecución de 45 días, por un monto de 36,827.00 y fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS. 5. Mejoramiento y Rehabilitación RD 23 – 117 Francos – Rica Playa Cañaveral – Hda. Fernández”, con un plazo de ejecución de 30 días, por un monto de S/. 225,000.00 y fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS. 6. Mejoramiento de la Carretera Zarumilla El Bendito (Ruta 23-101), con un plazo de ejecución de 30 días, por un monto de S/. 184,669.00 y fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS 7. Rehabilitación de la Ruta RD 23-103 Zarumilla- Uña de Gato- Papayal, con un plazo de ejecución de 30 días, por un monto de S/. 486,298.00 y fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS 8. Mejoramiento de los Caminos de Acceso a los Centro de Producción Agrícola Margen Derecha del Rió Tumbes, con un plazo de ejecución de 45 días, por un monto de S/. 186,039.00 y fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS. 9. Construcción e Implementación de Comedores Escolares en las Instituciones Educativas de Nivel Inicial y Primario Región Tumbes”, con un plazo de ejecución de 30 días, por el monto de S/.185.393.00 y fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS 10. Culminacion de Revestimiento de Dren Pluvial en el AA.HH. El Roble- Nuevo Tumbes- Tumbes, con un plazo de ejecución de 20 días, por el monto de S/. 30,391.35 y fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS 11. Defensa Ribereña en el Rió Tumbes, sector San Juan de la Virgen, con un plazo de ejecución de 20 días, por el monto de S/. 40,000.00 y fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS 12. Fortalecimiento Informático de la Dirección Regional de EDUCACION Tumbes y Ugeles”, con un plazo de ejecución de 20 días, por un monto de S/. 28,000.00 y fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS 13. Mejoramiento de la calidad educativa en el Área de Ciencia y Ambiente en las IIEE de Nivel Primaria de la Región Tumbes”, con un plazo de ejecución de 30 días, por un monto de S/. 67,088.00 y fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS 14. Fortalecimiento de Capacidades en Comunicación y Matemática en los estudiantes de nivel Inicial y Primaria de los Distritos de matapalo, Pampas de Hospital y Canoas de Punta Sal de la Región Tumbes”, por un plazo de ejecución de 30 días, y un monto de S/. 40,000.00, y fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS 15. Ampliación de la Electrifi cación del AA.HH Campo Amor – Sector Nuevo Piura Distrito de Zarumilla Provincia de Zarumilla departamento de Tumbes, por un plazo de ejecución de 45 días, por un monto de S/. 20,307.00 y fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS 16. Electrifi cación del AA.HH Mirafl ores II – Sector de Buenos AIRES Y Santa Rosa de Lima distrito de Zarumilla Provincia de Zarumilla Departamento de Tumbes”, por un plazo de ejecución de 45 días, y un monto de S/. 21,135.00 y fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS 17. Defensas Ribereñas en el Rió Tumbes Sector HUAQUILLAS- Tumbes Provincia y Departamento de Tumbes por el plazo de 30 días, por el monto de S/. 70,700.00 y fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos ORDINARIOS. Artículo Segundo.- CUMPLIR con publicar el presente Acuerdo de Consejo Regional, en el SEACE y Diario Ofi cial El Peruano dentro de los diez (10) días hábiles, conforme lo establece el artículo 135º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. Artículo Tercero.- PRECISAR, que la presente exoneración se circunscribe a la omisión del proceso de selección, por lo que los contratos que se celebren deberán cumplir con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías que se aplicarían de haberse llevado a cabo el proceso de selección correspondiente. Artículo Cuarto.- La Gerencia General bajo responsabilidad deberá disponer a quien corresponda, que las empresas a seleccionar para la ejecución de estas obras deberán reunir los siguientes requisitos: capacidad técnica, operativa, económica y moral para que las mencionadas obras sean culminadas en los plazos previstos Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. CARLOS W. CRUZ MORALES Consejero Delegado 431724-1 Exoneran de procesos de selección servicio de alquiler de maquinaria y la ejecución de diversos proyectos como prevención por la presencia de lluvias y posible Fenómeno El Niño ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 097-2009/GOB.REG.TUMBES-CR-CD Tumbes, 30 de noviembre del 2009 VISTO: En Sesión Extraordinaria de Consejo Regional N° 18- 2009, de fecha 28 de noviembre del 2009, el dictamen de la Comisión de Infraestructura, de fecha 27 de noviembre del 2009. CONSIDERANDO: Que, mediante documento de visto los consejeros: Jorge Cordero Hinostroza y Econ. Ernesto Quiroz Mannucci, integrantes de la Comisión de Infraestructura, ponen a consideración del Consejo Regional, la exoneración del proceso de selección de 07 obras y 01 servicio como prevención por la presencia de lluvias y un posible Fenómeno El Niño; Que, la Gerencia de Infraestructura, mediante Informe N° 247-2009/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GGR- GRI-GR, solicita la exoneración del proceso de selección para la ejecución de 08 obras y un servicio, con motivo de avecinarse la temporada de lluvias y sobre todo por el pronóstico de la presencia de un posible Fenómeno El Niño; Que, la Opinión Legal, emitida con Informe N° 1008- 2009-GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GGR-ORAJ, de fecha 23 de noviembre en su análisis señala que el artículo 20° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, establece que están exoneradas de los procesos de selección las contrataciones que se realicen: “b) ante una situación de