TEXTO PAGINA: 18
Pág. 201408 NORMAS LEGALES Lima, lunes 16 de abril de 2001 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CUADRO DE CONFORMACION DEL COMITE ESPECIAL (CCCE) EN LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA OBJETIVO El objetivo del presente instructivo es dar a conocer los criterios que se utilizarán para el llenado del CUADRO DE CONFORMACION DEL COMITE ESPECIAL (CCCE). GENERALIDADES • La información deberá ser entregada en formato texto o de hoja de cálculo. • Se deberá entregar un formato por cada proceso de selección. • Todos los rubros son de carácter obligatorio, salvo en los casos que específicamente se señale lo contrario. • En las columnas que se solicita información de fechas el formato es: dd/mm/aaaaa (día/mes/año) DETALLE POR ATRIBUTO DE FORMATO Datos Generales (1) Razón social de la Entidad: Se deberá registrar la razón social de la entidad que reporta. (2) Apellidos y nombre del veedor del proceso: Informa- ción del veedor designado para el proceso de selección. (3) Cargo del veedor en la entidad: El cargo que tiene en la Entidad. (4) Apellidos y Nombres del Notario Público o Juez de Paz: Información del Notario o Juez que participó en el Acto de Otorgamiento de Buena Pro. Datos del Proceso de Selección (5) Código asignado por CGR: Es el código asignado al proceso de selección por la Contraloría, cuando la Entidad envía la información de las bases, de acuerdo a la Directiva Nº 002-2001-CG. (6) Identificación de Proceso: Es la identificación del proceso de selección con la cual se publicó el aviso de convocatoria. (7) Fecha de publicación de convocatoria en El Peruano: Es la fecha de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial. En caso haberse publicado más de un día se consi- derará la fecha menor. (8) Fecha de acto de otorgamiento de Buena Pro: Fecha en la que se llevó a cabo el acto de otorgamiento de la Buena Pro. (9) Fecha de acto de consentimiento o declaratoria de desierto: Fecha de consentimiento de Buena Pro o Fecha de declaratoria de desierto. (10) Número y Fecha de Resolución de nombramiento del Comité: Número y Fecha de la resolución con la que el Titular del pliego o la máxima autoridad administrativa de la entidad designó al Comité Especial. (11) Resumen del Resultado del Proceso: Se colocará el código y la descripción de acuerdo a la siguiente tabla: CODIGO DESCRIPCION T Totalmente adjudicado P Proceso parcialmente adjudicado D Proceso declarado desierto N Proceso declarado nulo C Proceso cancelado (12) Objeto del proceso: Se registrará el objeto del proceso de selección. Información de integrantes de comité (13) Número de secuencia: Es el correlativo para los integrantes del comité. (14) Tipo de documento de Identidad: Se consignará el código del tipo de documento de identidad del miembro del Comité Especial, de acuerdo a la siguiente tabla: CODIGO DESCRIPCION 1 DNI o Libreta Electoral 2 Carnet de Identidad Policial - Militar 3 Carnet de Extranjería(15) Número de Documento de Identidad: Es el número del documento de identidad de acuerdo a lo registrado en el numeral anterior. (16) Apellido Paterno: Apellido paterno del miembro del Comité Especial. (17) Apellido Materno: Apellido materno del miembro del Comité Especial. (18) Nombres: Nombres del miembro del Comité Espe- cial. (19) Cargo en Comité: Es el cargo al que ha sido designado en el Comité Especial (20) Unidad orgánica en la que labora: Es la descripción del cargo en la que labora el integrante del comité, en caso no laborar en la entidad consignara "EXTERNO". (21) Interno/Externo: Es un indicador si el miembro labora o no en la Entidad. Se consignará el código de acuerdo a la siguiente tabla CODIGO DESCRIPCION 1 Labora en la Entidad 2 No labora en la Entidad (22) Profesión: Es la descripción de la profesión del miembro del Comité Especial. (23) Número de Colegiatura: Es el número de colegiatu- ra del profesional que participa como miembro del proceso de selección y el departamento en el cual se le emitió dicha colegiatura. En caso no estar colegiado consignar "NC". (24) Número de RUC: Esta columna sólo se llenará para aquellos miembros del comité que no laboran en la Enti- dad. 21760 CONSUCODE Sancionan a diversas empresas con inhabilitación temporal y definitiva en el ejercicio de su derecho a participar en procesos de selección y contratar con el Estado TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO RESOLUCIÓN Nº 049/2001.TC-S1 Lima, 23 de marzo de 2001 Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 8.2.2001, el Expediente Nº 109/2000.TC referente al pedido de apli- cación de sanción por resolución de contrato de la Licita- ción Pública Nº 001-99-MPC al Contratista ACUÑA y GUEVARA S.A. CONTRATISTAS GENERALES celebra- do con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO para la construcción del Sistema Agua Potable por Bombeo Cutervo. CONSIDERANDO: Que, el 7.6.99, las partes suscribieron el Contrato de Obra por un monto de S/. 1'050,000.00 y un plazo de 90 días para ejecutar el "Sistema de Agua Potable por Bombeo - Cutervo", comprendiendo todos los materiales necesarios, maquinarias, equipo, mano de obra, dirección técnica y administrativa con la debida ampliación, en concordancia con su propuesta técnico - económica, contemplándose que toda discrepancia respecto a las liquidaciones se resolve- rán de acuerdo a la Ley Nº 26850 y su Reglamento; Que, el 7.9.99, mediante Resoluciones Nºs. 319-99- MPC y 321-99-MPC, se aprobaron el expediente técnico sobre el Adicional Nº 02 Caseta para electrobomba de pre - bombeo, correspondiente a un valor referencial S/. 6,046.41, y el expediente técnico sobre el adicional 03 "Grupo electró- geno, tablero de transferencia y control automático", por un valor de S/. 136,613.76 nuevos soles; Que, el 9.9.99, el contratista solicitó la ampliación de plazo de 9 días basándose en los Arts. 112º y 113º del Reglamento de la Ley Nº 26850; debido a que la aprobación de los adicionales Nºs. 02 y 03 "Caseta para electrobomba de pre - bombeo" y "Grupo Electrógeno, Tablero de trans- ferencia y control automático se ha realizado el 7.9.99 y la