TEXTO PAGINA: 16
16 NORMAS LEGALES Lunes 30 de diciembre de 2024 El Peruano / i) Suscribir, modifi car y/o resolver contratos referidos a bienes, servicios y ejecución de obras derivados de procedimientos de selección, así como los contratos complementarios, en el marco de las disposiciones del TUO de la Ley de Contrataciones y su Reglamento. j) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes y servicios, hasta por el máximo permitido por el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, siempre que se cuente con la asignación presupuestaria necesaria. k) Autorizar la reducción de prestaciones en caso de bienes y servicios, hasta por el máximo permitido por el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. l) Resolver solicitudes de ampliación de plazo contractual provenientes de los procedimientos de selección, en concordancia con lo estipulado en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. m) Aprobar la estandarización de bienes y servicios, en concordancia con lo estipulado en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. n) Autorizar la participación y contratación de expertos independientes para que integren los Comités de Selección, cuando corresponda. o) Aprobar otras modifi caciones al contrato, cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, siempre que la modifi cación no implique la variación del precio y deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su fi nalidad de manera oportuna y efi ciente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. p) Aprobar los expedientes de contratación y autorizar las contrataciones a realizarse a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. q) Aprobar la subcontratación de prestaciones hasta por el máximo permitido por el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. r) Acordar con el contratista la suspensión del plazo de ejecución contractual cuando corresponda, en el caso de bienes y servicios, y, una vez reiniciado dicho plazo comunicar al contratista la modifi cación de las fechas de ejecución. 1.2. En materia de acciones administrativas y de gestión: a) La representación del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, en todo tipo de trámite en materia tributaria, para realizar cualquier acto, procedimiento y/o actividad que resulte necesaria para el mejor desarrollo de la gestión administrativa del PNAEQW. b) Comparecer en representación del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, ante La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el Tribunal de Contrataciones del COMUNICADO TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TUPA TUO de la Ley N° 27444 Se hace de conocimiento a todas las entidades públicas que las solicitudes de publicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el Diario Ofi cial El Peruano se efectúan solo a través de la plataforma digital del Portal de A tención al Cliente -PGA-, a la que deberán acceder con el usuario y contraseña otorgado a cada Ent idad. Los archivos que se remiten a través del PGA, deben adecuarse a las exigencias de la plataforma, debiendo considerar lo siguiente: 1. La norma aprobatoria o modifi catoria del TUPA, debe remitirs e conjuntamente con los anexos, de lo contrario serán devueltos para la subsanación. 2. La norma modifi catoria del TUPA se recibirá sin anexos, sólo si del texto de la misma se desprende dicha situación. 3. El contenido de los archivos es de responsabilidad de la ent idad que lo remite, conforme a los términos y condiciones del PGA. NOTA: Las Entidades que aún no cuenten con usuario y contraseña para acceder al sistema PGA, pueden solicitar su registro al correo normaslegales@editoraperu.com.pe GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES