Norma Legal Oficial del día 22 de agosto del año 2007 (22/08/2007)
Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.
TEXTO DE LA PÁGINA 60
351990
NORMAS LEGALES
ANEXO A
El Peruano MORDAZA, miercoles 22 de agosto de 2007
Articulo 3º.- De conformidad con la Ley Nº 28979, los desembolsos solo se efectivizaran luego que la empresa SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORDAZA S.A. - SEDAPAL S.A. presente al Programa Agua Para Todos, el contrato de ejecucion de estudios, obra o supervision de los proyectos, asi como las valorizaciones, informes de avance de ejecucion, u otro documento relacionado a componentes aprobados en la viabilidad de los proyectos, segun corresponda; y de conformidad con los articulos 237º, 243º, 246º y demas normas pertinentes del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM que le MORDAZA aplicables. El cronograma de desembolsos contenido en el Anexo B podra ser materia de modificacion en funcion de los resultados de la ejecucion de los proyectos, asi como por factores externos no previsibles. El cronograma actualizado (o modificado) debera contar con la conformidad de la Entidad Ejecutora de los Proyectos y del Programa Agua para Todos. Articulo 4º.- Los terminos y obligaciones de la presente transferencia financiera se encuentran previstos en el Convenio Especifico para el financiamiento de los proyectos de saneamiento a suscribirse entre la empresa SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORDAZA S.A. - SEDAPAL S.A. y el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento. Articulo 5º.- El Programa Agua para Todos es responsable del cumplimiento de la ejecucion del Convenio referido en el articulo 4º de la presente Resolucion, asi como del seguimiento y monitoreo de los proyectos contenidos en el mismo. Registrese, comuniquese y publiquese MORDAZA GARRIDO-LECCA MONTANEZ Ministro de Vivienda, Construccion y Saneamiento
PROYECTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORDAZA S.A. - SEDAPAL S.A.
COD SNIP PROYECTOS MORDAZA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA PPTO.PIM 2007 TRANS.FINANC HASTA POR S/. 1,047,701.00
INSTALACION DE REDES 31824 SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.A.H.H. PROYECTO INTEGRAL QUEBRADA DEL MORDAZA HORIZONTE - 4TA. ETAPA MORDAZA - DISTRITO DE MORDAZA EL MORDAZA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 17522 DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN MORDAZA MACIAS Y ANEXOS - DISTRITO DEL CALLAO Y SAN MORDAZA DE PORRES AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 24866 DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA MORDAZA MORDAZA DE HUACHIPA EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA TOTAL
1,047,701.00
INDIRECTA
6,285,777.00
6,285,777.00
INDIRECTA
500,000.00
500,000.00
7,833,478.00
7,833,478.00
ANEXO B PROYECTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORDAZA S.A. - SEDAPAL S.A.
COD SNIP PROYECTOS INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.A.H.H. PROYECTO INTEGRAL QUEBRADA DEL MORDAZA HORIZONTE - 4TA.ETAPA MORDAZA - DISTRITO DE MORDAZA EL MORDAZA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN MORDAZA MACIAS Y ANEXOS - DISTRITO DEL CALLAO Y SAN MORDAZA DE PORRES AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA MORDAZA MORDAZA DE HUACHIPA EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA TOTAL MORDAZA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA 5,100.00 528,620.00 273,421.00 203,235.00 37,325.00 1,047,701.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PROYECTADO S/. MES 02 MES 03 MES 04 TRANS. FINANC. HASTA POR S/.
MES 01
MES 05
31824
17522
INDIRECTA
1,250,000.00
1,250,000.00
1,250,000.00
1,250,000.00
1,285,777.00
6,285,777.00
24866
INDIRECTA
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
1,755,100.00
1,778,620.00
1,523,421.00
1,453,235.00
1,323,102.00
7,833,478.00
Administracion Indirecta : El primer desembolso se iniciara con la fecha de suscripcion del contrato de obra.
98878-2
PODER JUDICIAL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL
Declaran fundada solicitud de traslado de magistrado a la Corte Superior de Justicia de La MORDAZA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 167-2007-CE-PJ MORDAZA, 16 de MORDAZA del 2007 VISTO: El expediente administrativo que contiene la solicitud de traslado por razones de unidad familiar presentada por
el senor MORDAZA Caroajulca MORDAZA, Vocal titular de la Corte Superior de Justicia de MORDAZA, actualmente Vocal Provisional de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, y; CONSIDERANDO: Que, la solicitud de traslado por razones de unidad familiar presentada por el senor MORDAZA Caroajulca MORDAZA, Vocal titular de la Corte Superior de Justicia de MORDAZA, a una plaza vacante de igual jerarquia de la Corte Superior de Justicia de La MORDAZA, se sustenta en que si bien fue nombrado en el ano 1986 en dicho cargo por el Consejo Nacional de la Magistratura mediante Resolucion N° 345-86-JUS, su familia compuesta por su conyuge e hijos tienen residencia permanente y justificada en la MORDAZA de Trujillo; Que, el magistrado recurrente sostiene que a raiz de que sus hijos Lenin MORDAZA y MORDAZA MORDAZA Caroajulca Tantalean se trasladaron a la MORDAZA de MORDAZA, para cursar estudios superiores en la Universidad Privada MORDAZA Orrego de MORDAZA, su esposa MORDAZA MORDAZA Tantalean